409406 / 2012-10-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Skierniewicach (Skierniewice)

Oryginalny toner 888485 Purpurowy marki Ricoh

Cena: 668.81 PLN

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH PIWNICY W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W SKIERNIEWICACH
UL. REYMONTA 12/14 (ZP 4/2012)

Opis zamówienia

Demontaż przewodów istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie dodatkowych przepustów przez ściany działowe, montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach piwnicy budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach. zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonanie i odbioru robót, przedmiaru oraz wymagań technicznych dotyczących central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz ich montażu i uruchomienia

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 409406

Data publikacji: 2012-10-19

Nazwa: Sąd Rejonowy w Skierniewicach

Ulica: ul. Reymonta 12/14

Numer domu: 12/14

Miejscowość: Skierniewice

Kod pocztowy: 96-100

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 046 8344902

Numer faxu: 046 8344903

Regon: 01320021700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH PIWNICY W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W SKIERNIEWICACH
UL. REYMONTA 12/14 (ZP 4/2012)

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Demontaż przewodów istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie dodatkowych przepustów przez ściany działowe, montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach piwnicy budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach. zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonanie i odbioru robót, przedmiaru oraz wymagań technicznych dotyczących central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz ich montażu i uruchomienia

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 30

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2000 zł przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone:
a) przelewem - poprzez wpłatę na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego w Skierniewicach (nr konta BH O Warszawa 05 1030 1508 0000 0008 0443 3007) z dopiskiem (wadium - instalacja wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczeń piwnicy ZP 4 2102 przed upływem terminu składania ofert tak, aby w dniu otwarcia ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku;
b) w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) - deponowane przed upływem terminu składania ofert bezpośrednio w kasie Sądu Rejonowego w Skierniewicach za potwierdzeniem przyjęcia lub załączane do oferty w sposób umożliwiający zamawiającemu przekazanie dokumentu stanowiącego wadium do kasy.
3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie będzie oceniał posiadani przez Wykonawców uprawnień do wykonywania działalności, gdyż przepisy nie nakładają na Wykonawców obowiązku posiadania takich uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie:
W celu udokumentowania doświadczenia Wykonawca musi przedstawić wykaz wykonanych robót budowlanych polegających na instalacji wentylacji mechanicznej, o wartości prac: co najmniej 130 000 zł - dla 1 roboty budowlanej lub łącznie co najmniej 130 000 zł - dla 2 robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Treść dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie robót musi pozwolić na przyporządkowanie mu odpowiedniej pozycji wykazu robót, której dany dokument dotyczy;

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie będzie oceniał potencjału Wykonawców

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie będzie oceniał potencjału Wykonawców

Sytuacja ekonomiczna:
W celu wykazania potencjału ekonomiczno-finansowego do realizacji zamówienia Wykonawca musi przedstawić dokument opłaconą polisę lub opłacony inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia - działalność budowlana na kwotę co najmniej 130.000,00 zł. Jeżeli polisa nie zawiera adnotacji Ubezpieczyciela o opłaceniu należnej składki Wykonawca musi dołączyć do oferty dodatkowy dokument z którego będzie wynikać fakt uregulowania należności z tego tytułu.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

inne_dokumenty:
Jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do oferty należy dołączyć dokument - pełnomocnictwo 2. Jeżeli wykonawca składając ofertę będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:

a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców
d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej

3. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach:

a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy, dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.

zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c.
4. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach:

a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót,
b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.skierniewice.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach ul. Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice.

Data składania wniosków, ofert: 05/11/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach ul. Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice pokój 137.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
453312008 (Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451113001 (Roboty rozbiórkowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454500006 (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)

Podobne przetargi