295204 / 2015-11-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Pojemnik na zużyty toner 108R00975 marki Xerox

Cena: 145.14 PLN

Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Pabianicach

Opis zamówienia

Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Pabianicach ul. Partyzancka 105/127.
Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. projektu technicznego :
-instalacji klimatyzacji z instalacją odprowadzenia skroplin parteru, I do VI piętra budynku oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach, składającą się z 4 szt. Jednostek zewnętrznych o mocy elektr. 5,2 - 21,85 kW i mocy chłodniczej 22,4 - 85 kW; oraz 106 jednostek wewnętrznych o mocy elektr. Jednostkowej 50 W i mocy chłodniczej 2,2 - 5,6 kW.; oraz 2 kpl urządzeń typu SPLIT (1+1 ) o mocy elektr. 2,05 kW i mocy chłodniczej 7,1 kW.
-Instalacji elektrycznej zasilania sterowania w/w urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacją odgromową.
-Robót budowlanych naprawczych i malarskich


Szczegółowy zakres ilościowy i zastosowanych materiałów w/w prac wg projektu, przedmiarów robót i STWiOR

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 295204

Data publikacji: 2015-11-03

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Pabianicach

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Pabianicach ul. Partyzancka 105/127.
Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. projektu technicznego :
-instalacji klimatyzacji z instalacją odprowadzenia skroplin parteru, I do VI piętra budynku oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach, składającą się z 4 szt. Jednostek zewnętrznych o mocy elektr. 5,2 - 21,85 kW i mocy chłodniczej 22,4 - 85 kW; oraz 106 jednostek wewnętrznych o mocy elektr. Jednostkowej 50 W i mocy chłodniczej 2,2 - 5,6 kW.; oraz 2 kpl urządzeń typu SPLIT (1+1 ) o mocy elektr. 2,05 kW i mocy chłodniczej 7,1 kW.
-Instalacji elektrycznej zasilania sterowania w/w urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacją odgromową.
-Robót budowlanych naprawczych i malarskich


Szczegółowy zakres ilościowy i zastosowanych materiałów w/w prac wg projektu, przedmiarów robót i STWiOR

Kody CPV:
453312008 (Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2016

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Wiedza i doświadczenie:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej (każda z nich wykonana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy) o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 złotych

Potencjał techniczny: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika budowy oraz osób kierujących robotami budowlanymi z poszczególnych branż

Sytuacja ekonomiczna:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz wykonawcy wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_3: zgodnie z pkt. III.3.2

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5: karty katalogowe oferowanych urządzeń

inne_dokumenty:
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w
odniesieniu do tych podmiotów dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do ich wykluczenia z przedmiotowego
postępowania; pełnomocnictwo -jeżeli dotyczy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego
regulujących następujące zagadnienia: a) harmonogram realizacji robót i termin wykonania przedmiotu umowy b)
zmiana osób wymienionych w umowie na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy c) zakres robót
powierzonych do wykonania przez podwykonawców na pisemny wniosek Wykonawcy d) zmniejszenie zakresu robót
w przypadku wystąpienia siły wyższej lub decyzji administracyjnej związanej z przedmiotem Umowy, na pisemny
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 3. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy
możliwa jest w następujących przypadkach: a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem placu
budowy, dokonaniem odbioru robót, b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby
i podmioty trzecie, c) wystąpienia siły wyższej. - zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania
umowy nastąpi proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c. 4. Wykonawca
może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących
wypadkach: a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót, b) jeżeli
konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od
Wykonawcy. 5. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą
skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy Terminy zastrzeżone Umową zostają przedłużone o czas trwania siły
wyższej z tym że termin wykonania umowy nie może przekroczyć 30.07.2016r. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy, w terminie 10 dni od
zaistnienia niniejszej okoliczności

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Termin gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
Postępowanie prowadzi:
Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych

Data składania wniosków, ofert: 18/11/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
BIURO PODAWCZE

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi