287640 / 2015-10-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Oryginalny toner CRG718C Niebieski marki Canon

Cena: 461.25 PLN

Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Brzezinach

Opis zamówienia

do wykonania instalacji klimatyzacji ( chłodzenia ) pomieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Brzezinach , 95-060 Brzeziny przy ul. Waryńskiego 34.
Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. załączonego projektu technicznego :
-Instalacji klimatyzacji (chłodzenia) systemu VRF z instalacją odprowadzenia skroplin parteru, I piętra oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 34, składającą się z 1 szt. jednostki zewnętrznej o mocy elektr. 13,36 kW i mocy chłodniczej 56 kW; oraz 21 jednostek wewnętrznych o mocy elektr. 0,05 kW i mocy chłodniczej 2,2 - 7,1 kW.; oraz 1 kpl. układu Split dla pomieszczenia serwerowni o mocy elektr. 2,3 kW i mocy chłodniczej 6,8 kW.
Czynnik chłodniczy R410A.
-Instalacji elektrycznej zasilania sterowania w/w urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacją odgromową.
-Robót budowlanych naprawczych i malarskich.

Szczegółowy zakres ilościowy i zastosowanych materiałów w/w prac wg projektu, przedmiarów robót i STWiOR.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 287640

Data publikacji: 2015-10-27

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego w Brzezinach

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
do wykonania instalacji klimatyzacji ( chłodzenia ) pomieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Brzezinach , 95-060 Brzeziny przy ul. Waryńskiego 34.
Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. załączonego projektu technicznego :
-Instalacji klimatyzacji (chłodzenia) systemu VRF z instalacją odprowadzenia skroplin parteru, I piętra oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 34, składającą się z 1 szt. jednostki zewnętrznej o mocy elektr. 13,36 kW i mocy chłodniczej 56 kW; oraz 21 jednostek wewnętrznych o mocy elektr. 0,05 kW i mocy chłodniczej 2,2 - 7,1 kW.; oraz 1 kpl. układu Split dla pomieszczenia serwerowni o mocy elektr. 2,3 kW i mocy chłodniczej 6,8 kW.
Czynnik chłodniczy R410A.
-Instalacji elektrycznej zasilania sterowania w/w urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacją odgromową.
-Robót budowlanych naprawczych i malarskich.

Szczegółowy zakres ilościowy i zastosowanych materiałów w/w prac wg projektu, przedmiarów robót i STWiOR.

Kody CPV:
453312008 (Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 23/12/2015

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Wiedza i doświadczenie:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej (każda z nich wykonana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy) o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych

Potencjał techniczny: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika budowy oraz osób kierujących robotami budowlanymi z poszczególnych branż

Sytuacja ekonomiczna:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz wykonawcy wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_3: zgodnie z III.3.2

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5: karty katalogowe oferowanych urządzeń

inne_dokumenty:
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do ich wykluczenia z przedmiotowego postępowania; pełnomocnictwo -jeżeli dotyczy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień
zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia: a) harmonogram realizacji robót i termin wykonania przedmiotu umowy b) zmiana
osób wymienionych w umowie na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców na pisemny wniosek
Wykonawcy d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej lub decyzji administracyjnej związanej z przedmiotem Umowy, na pisemny wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy 3. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem placu budowy, dokonaniem odbioru robót, b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i
podmioty trzecie, c) wystąpienia siły wyższej. - zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły
zdarzenia opisane w punkcie a, b, c. 4. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących
wypadkach: a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót, b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania
przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 5. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie
będą skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy Terminy zastrzeżone Umową zostają przedłużone o czas trwania siły wyższej z tym że termin wykonania umowy nie
może przekroczyć 28.12.2015r. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy, w terminie 10
dni od zaistnienia niniejszej okolicznośc

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Termin gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź Postępowanie prowadzi:
Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych.

Data składania wniosków, ofert: 12/11/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI Pl.
Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź BIURO PODAWCZE.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi