6957 / 2015-01-16 - Inny: państwowa instytucja kultury / Narodowy Instytut Audiowizualny (Warszawa)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie
Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_1_2015
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, obejmującej wykonanie prac rozbiórkowych: rozbiórkę budynku biurowo - magazynowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego oraz budynku garażowego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego oraz budowę garażu podziemnego wraz z naniesieniami kubaturowymi (komunikacja z garażem podziemnym, rampa zjazdowa, projektornia, magazyn, śmietnik), przebudowę sanitariatów zlokalizowanych na parterze budynku C oraz przebudowę elewacji budynku C, które zostaną zrealizowane na podstawie dokumentacji wchodzącej w skład OPZ wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2. Opis przedmiotu Zamówienia zwany dalej OPZ znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Planowane rozpoczęcie inwestycji - luty 2015 r
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 6957
Data publikacji: 2015-01-16
Nazwa: Narodowy Instytut Audiowizualny
Ulica: ul. Wałbrzyska 3/5
Numer domu: 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-739
Województwo / kraj: mazowieckie
Numer telefonu: 22 380 49 00
Numer faxu: 22 380 49 01
Regon: 14023640600000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa instytucja kultury
Inny rodzaj zamawiającego: państwowa instytucja kultury
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie
Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_1_2015
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, obejmującej wykonanie prac rozbiórkowych: rozbiórkę budynku biurowo - magazynowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego oraz budynku garażowego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego oraz budowę garażu podziemnego wraz z naniesieniami kubaturowymi (komunikacja z garażem podziemnym, rampa zjazdowa, projektornia, magazyn, śmietnik), przebudowę sanitariatów zlokalizowanych na parterze budynku C oraz przebudowę elewacji budynku C, które zostaną zrealizowane na podstawie dokumentacji wchodzącej w skład OPZ wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2. Opis przedmiotu Zamówienia zwany dalej OPZ znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Planowane rozpoczęcie inwestycji - luty 2015 r
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres w miesiącach: 6
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2007 nr 42 poz. 275 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 32 1240 1037 1111 0010 3559 4902 w Banku Pekao S.A. w tytule przelewu podając:
Wadium w postępowaniu nr: NInA_PN_POIiS_1_2015, prowadzonym przez Narodowy Instytut Audiowizualny.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać jednoznacznie nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Ustawy na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, kopię dokumentu(-ów) należy dołączyć do oferty. Oryginał dokumentu(-ów) stanowiącego(-ych) wadium należy umieścić w osobnej kopercie. Koperta zawierająca oryginał dokumentu(-ów) wadium powinna być umieszczona w kopercie z ofertą. Koperta powinna być opisana:
Oryginał dokumentu wadium w postępowaniu NInA_PN_POIiS_1_2015.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) Ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Ustawy).
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający nie przewiduje szczegółowego warunku w tym zakresie
Wiedza i doświadczenie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, tj. którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie, co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad inwestycja polegającą na budowie budynku wraz z garażem podziemnym o powierzchni użytkowej podziemia minimum 1000 m²
2. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie przewiduje szczegółowego warunku w tym zakresie
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia tj. co najmniej:
a) inspektorem nadzoru robót ogólnobudowlanych - posiadającym wymagane uprawnienia budowlane do nadzorowania przedmiotowych robót oraz posiadającym doświadczenie zawodowe jako inspektor robot ogólnobudowlanych przy nadzorze budowy/modernizacji budynku wraz z garażem podziemnym o powierzchni użytkowej podziemia minimum 1000 m²;
b) inspektorem nadzoru robót sanitarnych posiadającym wymagane uprawnienia budowlane do nadzorowania przedmiotowych robót oraz posiadającym doświadczenie zawodowe jako inspektor robot sanitarnych przy nadzorze budowy/modernizacji budynku wraz z garażem podziemnym o powierzchni użytkowej podziemia minimum 1000 m² ;
c) inspektorem nadzoru robót elektrycznych i telekomunikacyjnych posiadającym wymagane uprawnienia budowlane do nadzorowania przedmiotowych robót oraz posiadającym doświadczenie zawodowe jako inspektor robót elektrycznych i telekomunikacyjnych przy nadzorze budowy/modernizacji budynku wraz z garażem podziemnym o powierzchni użytkowej podziemia minimum 1000 m²;
d) specjalistą ds. urządzeń multimedialnych - posiadającym doświadczenie w zakresie doboru, montażu i obsługi urządzeń multimedialnych, audio-video teleinformatycznych i komputerowych.
2. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie przewiduje szczegółowego warunku w tym zakresie
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy:
1) w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania, zakresu przedmiotu zamówienia lub terminu realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, a nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2) w zakresie terminu lub sposobu wykonania umowy lub zakresu przedmiotu Zamówienia w przypadku braku możliwości wywiązania się przez Zamawiającego z zobowiązań określonych w umowie, w tym, w przypadku niewywiązania się podmiotu trzeciego z zobowiązań względem Zamawiającego, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia Zamawiającemu podjęcie działań niezbędnych dla realizacji umowy,
3) w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji: zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, której częścią jest zamówienie,
4) w zakresie terminu wykonania umowy z powodu siły wyższej,
5) w zakresie terminu wykonania umowy, jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
6) w zakresie terminu wykonania umowy, gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7) w zakresie terminu wykonania umowy, gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
8) w zakresie terminu wykonania umowy, jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
9) w zakresie terminu wykonania umowy, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
10) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowego obniżenia stawki podatku od towarów i usług,
11) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, lub zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Zamówienia, lub gdy nastąpiła zmiana sposobu lub źródeł finansowania realizacji umowy.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną sporządzone w formie aneksu.
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 90
Nazwa kryterium 2:
Czas, w jakim Inspektor stawi się w siedzibie zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie zamawiającego
Znaczenie kryterium 2: 10
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.nina.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Narodowy Instytut Audiowizualny
Ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
Data składania wniosków, ofert: 26/01/2015
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
Narodowy Instytut Audiowizualny
Ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
Budynek C
II piętro
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Działanie: 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715210006 (Usługi nadzorowania placu budowy)
Podobne przetargi
155560 / 2012-05-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wiśniew - Wiśniew (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Wiśniew - część druga
197554 / 2014-06-11 - Uczelnia publiczna
Akademia Obrony Narodowej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PEÅNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNO - BIUROWYCH NA WĘZÅY SANITARNE W BUDYNKU NR 101 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ.
128006 / 2016-05-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku położonego przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie
ZP.INW.10.16
186982 / 2013-05-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Mińsk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:
Budowa układów grzewczych opartych na pompach ciepła dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wraz z odwodnieniem w miejscowości Zamienie
351950 / 2010-10-29 - Inny: Spółka Skarbu Państwa
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa dworca kolejowego Myszków
229095 / 2012-10-29 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - II etap
275844 / 2015-10-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Żabia Wola - Żabia Wola (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PeÅ‚nienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: BUDOWA PRZEDSZKOLA W Å»ABIEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. LEÅšNEJ 2 W Å»ABIEJ WOLI NA DZIAÅCE NR. EWID. 243/13
95066 / 2010-04-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Zarząd Dróg - Ciechanów (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
pełnienie funkcji nadzioru inwestorskiego w podziale na zadania
69859 / 2013-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Białobrzegi - Białobrzegi (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
SÅONECZNA ENERGIA DLA GMINY BIAÅOBRZEGI w zakresie nadzoru inwestorskiego
364495 / 2008-12-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Mińsk Mazowiecki - Mińsk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad wykonaniem robót związanych z dokończeniem budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wyszyńskiego, Zachodniej i Granicznej w Mińsku Mazowieckim.
426036 / 2012-10-30 - Inny: Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplenj
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Kompleksowa usługa budowlanego nadzoru inwestorskiego, ekologicznego i archeologicznego w ramach inwestycji: Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy cisnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce
166890 / 2013-04-26 - Inny: instytut badawczy
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
NE-3/223/230/13/MR - pełnienie nadzoru inwestorskiego
5252 / 2009-01-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25- go Czerwca w Radomiu.
238325 / 2011-09-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Wołomiński - Wołomin (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Zamówienie dodatkowe do umowy nr 534/201 z dn. 12.10.2010 r. na wykonanie nadzoru inwestorskiego w ramach adaptacji zabytkowego pałacu w Crzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Zadanie nr 2: sprawowanie nadzoru inwestorsiego w zakresie robót sanitarnych(sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wenylacyjnych, przyłączy sanitarnych, kotł0wni gazowej
153378 / 2009-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Warka - Warka (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Warce.
243524 / 2010-08-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Wykonanie czynności zastępstwa inwestycyjnego
przy budowie Al. KEN na odcinku - ul. Wałbrzyskiej do granicy Dzielnicy Ursynów wraz z częścią estakady Dzielnicy Ursynów w Warszawie, w trakcie realizacja zadania pn. Budowy Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów
131402 / 2009-05-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åyse - Åyse (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PeÅ‚nienie funkcji inwestora zastÄ™pczego dla inwestycji p.n.: Poprawa gospodarki Å›ciekowej w Gminie Åyse poprzez rozbudowÄ™ oczyszczalni Å›cieków oraz budowÄ™ kanalizacji sanitarnej, ciÅ›nieniowej z przyÅ‚Ä…czami w miejscowoÅ›ci Åyse
117178 / 2012-04-13 - Podmiot prawa publicznego
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej przy budowie zbiorników paliwowych o osi pionowej dla inwestycji pod nazwą - Modernizacja i rozbudowa składu MPS w m. Porażyn (zadanie 2PL 15003)
109581 / 2011-04-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie
12468 / 2011-01-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pułtusk - Pułtusk (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Inżynier Kontraktu dla zadania pod nazwą Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk - etap I
386852 / 2012-10-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nasielsk - Nasielsk (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa targowiska stałego Mój Rynek zlokalizowanego w Nasielsku, ul. Lipowa 15
183006 / 2010-06-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åomianki - Åomianki (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową z odwodnieniem i zielenią urządzoną
w ramach zadania o nazwie - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno- sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie LeÅ›nym w Gminie Åomianki - Etap I- zad. 96/07.
166662 / 2009-05-26 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego - Radom (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i rozbiórka jego balkonów
290527 / 2008-10-29 - Uczelnia publiczna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - Płock (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn.: Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń w kompleksie budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, zlokalizowanym przy Placu Dąbrowskiego 2.
326244 / 2013-08-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Muzeum Romantyzmu - Opinogóra Górna (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy budynku oranżerii z przeznaczeniem na salę koncertowo-teatralną wraz ze skrzydłami: oranżerię i salę bankietową pod ogólną nazwą _oranżeria_ - Opinogóra, powiat ciechanowski DZ. Nr 36, realizowanych w ramach projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno-kulturalną, na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet VI Działanie 6.2.
101750 / 2014-03-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pomiechówek - Pomiechówek (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową dziecięciooddziałowego przedszkola gminnego w Pomiechówku - w trakcie realizacji.
264574 / 2008-12-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åyse - Åyse (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PeÅ‚nienie funkcji inwestora zastÄ™pczego dla inwestycji p.n.: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UÅ»YTECZNOÅšCI PUBLICZNEJ W GMINIE ÅYSE.