105476 / 2010-04-14 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy w Wydminach (Wydminy)

Oryginalny tusz C2P24A (HP 935XL) Niebieski Wydajny marki Hewlett Packard

Cena: 95.94 PLN

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego
dla zadania:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Wydminy
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gawliki Wielkie - Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydminy

Opis zamówienia

Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z definicją określoną Prawem Budowlanym oraz reprezentować będzie Inwestora w trakcie realizacji projektu którego postępowanie dotyczy.

W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w skład podstawowych obowiązków wchodzą:
a na etapie prowadzenia robót budowlano - montażowych:

1. Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem robót
2. Stałe uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego
3. Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym
4. Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu
5. Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym;
6. Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Inwestora Bezpośredniego;
7. Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją, opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji inwestycji dotowanych z budżetu państwa i funduszy strukturalnych
8. Współpraca z Inwestorem Bezpośrednim, jednostką projektową i wykonawczą w okresie realizacji inwestycji
9. Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Inwestora
10. Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie
11. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26, 27) oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:
- kontrola jakości wykonanych prac budowlano - montażowych zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy;
- sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń;
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót;
- kontrola jakości wykonanych prac;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców;
- ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji;
- bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z projektantami, wykonawcą, dostawcami usług i towarów oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur;
- bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji;
- zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Inwestora odbiorów częściowych i końcowego oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zakresu inwestycji;
- sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;
- opracowanie końcowego rozliczenia prac budowlano - instalacyjnych oraz inwestycji;
- wystawienia dowodów PT w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru oraz przedłożenie Inwestorowi oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze;
b) po zakończeniu robót budowlano - montażowych:
1. Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora do oceny jakości robót w okresie gwarancji;
2. Zawiadamianie wykonawców o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji;
3. Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji;
4. Sporządzenie protokółu pogwarancyjnego.

W ramach robót budowlanych zostaną wykonane sieci wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Gawliki Wielkie - Mazuchówka w następującym zakresie:
Sieć kanalizacyjna
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy :
PP-B Dn 200 mm L= 3179,00 m (Gawliki Wielkie)
L= 5286,00m (Mazuchówka)
PP-B Dn 150 mm L= 701,00 m (Gawliki Wielkie)
L= 1000,00m (Mazuchówka)
b) kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompowni :
PG1 -PE 75 mm - 3213,0 m
PG2 -PE 63 mm - 358,0 m
PG3 -PE 50 mm - 370,0 m
PG4 -PE 50 mm - 334,0 m
PL1 -PE 40 mm - 73,0 m
PG5 -PE 40 mm - 47,0 m
PM1 -PE 90mm - 1299,0 m
PM2 -PE 40 mm - 295,0 m
PM3 -PE 40 mm - 9,0 m
PM4 -PE 75 mm - 659,0 m
PL4 -PE 40 mm - 10,0 m
c) przyłącza kanalizacyjne o średnicy zewnętrznej:
PE - Dn 150mm - 163,00 m(Gawliki Wielkie)
PE - Dn 150mm - 633,00 m(Mazuchówka)

Sieć wodociągowa
a) sieć wodociągowa o średnicy :
1.PVC 160 mm - 3242,0 m (Gawliki Wielkie - Mazuchówka)
2.PVC 90 mm - 373,0 m (Mazuchówka)

b) przyłącza wodociągowe o średnicy zewnętrznej:
1.PE 40 mm - 25,0 m


Wykonawcy przed złożeniem oferty mogą zapoznać się z dokumentacją dostępną w Urzędzie Gminy w Wydminach, ul. Grunwaldzka 74, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej udostępnienia.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 105476

Data publikacji: 2010-04-14

Nazwa: Urząd Gminy w Wydminach

Ulica: ul. Grunwaldzka 74

Numer domu: 74

Miejscowość: Wydminy

Kod pocztowy: 11-510

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 087 4210019, 4210083

Numer faxu: 087 4210019

Adres strony internetowej: www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Regon: 00054090800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego
dla zadania:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Wydminy
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gawliki Wielkie - Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydminy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z definicją określoną Prawem Budowlanym oraz reprezentować będzie Inwestora w trakcie realizacji projektu którego postępowanie dotyczy.

W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w skład podstawowych obowiązków wchodzą:
a na etapie prowadzenia robót budowlano - montażowych:

1. Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem robót
2. Stałe uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego
3. Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym
4. Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu
5. Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym;
6. Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Inwestora Bezpośredniego;
7. Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją, opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji inwestycji dotowanych z budżetu państwa i funduszy strukturalnych
8. Współpraca z Inwestorem Bezpośrednim, jednostką projektową i wykonawczą w okresie realizacji inwestycji
9. Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Inwestora
10. Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie
11. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26, 27) oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:
- kontrola jakości wykonanych prac budowlano - montażowych zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy;
- sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń;
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót;
- kontrola jakości wykonanych prac;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców;
- ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji;
- bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z projektantami, wykonawcą, dostawcami usług i towarów oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur;
- bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji;
- zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Inwestora odbiorów częściowych i końcowego oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zakresu inwestycji;
- sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;
- opracowanie końcowego rozliczenia prac budowlano - instalacyjnych oraz inwestycji;
- wystawienia dowodów PT w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru oraz przedłożenie Inwestorowi oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze;
b) po zakończeniu robót budowlano - montażowych:
1. Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora do oceny jakości robót w okresie gwarancji;
2. Zawiadamianie wykonawców o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji;
3. Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji;
4. Sporządzenie protokółu pogwarancyjnego.

W ramach robót budowlanych zostaną wykonane sieci wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Gawliki Wielkie - Mazuchówka w następującym zakresie:
Sieć kanalizacyjna
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy :
PP-B Dn 200 mm L= 3179,00 m (Gawliki Wielkie)
L= 5286,00m (Mazuchówka)
PP-B Dn 150 mm L= 701,00 m (Gawliki Wielkie)
L= 1000,00m (Mazuchówka)
b) kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompowni :
PG1 -PE 75 mm - 3213,0 m
PG2 -PE 63 mm - 358,0 m
PG3 -PE 50 mm - 370,0 m
PG4 -PE 50 mm - 334,0 m
PL1 -PE 40 mm - 73,0 m
PG5 -PE 40 mm - 47,0 m
PM1 -PE 90mm - 1299,0 m
PM2 -PE 40 mm - 295,0 m
PM3 -PE 40 mm - 9,0 m
PM4 -PE 75 mm - 659,0 m
PL4 -PE 40 mm - 10,0 m
c) przyłącza kanalizacyjne o średnicy zewnętrznej:
PE - Dn 150mm - 163,00 m(Gawliki Wielkie)
PE - Dn 150mm - 633,00 m(Mazuchówka)

Sieć wodociągowa
a) sieć wodociągowa o średnicy :
1.PVC 160 mm - 3242,0 m (Gawliki Wielkie - Mazuchówka)
2.PVC 90 mm - 373,0 m (Mazuchówka)

b) przyłącza wodociągowe o średnicy zewnętrznej:
1.PE 40 mm - 25,0 m


Wykonawcy przed złożeniem oferty mogą zapoznać się z dokumentacją dostępną w Urzędzie Gminy w Wydminach, ul. Grunwaldzka 74, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej udostępnienia.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
nadzór nad robotami uzupełniającymi lub dodatkowymi, wartość do 50% wartości zamówienia

Czas: O

Okres w miesiącach: 20

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
-Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem składania ofert)
[dotyczy Wykonawcy zagranicznego] dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
-Uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w następujących branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
[dotyczy Wykonawcy krajowego] zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa aktualne na dzień składania ofert, (jako potwierdzenie wymogu określonego w powyższym )
[dotyczy Wykonawcy zagranicznego] dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że posiada kwalifikacje zawodowe inżynierów budownictwa.

Wiedza i doświadczenie:
Udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego liniowych robót inżynieryjnych, sieci sanitarnych oraz ogólnobudowlanych, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości całkowitej nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto.(załącznik nr 5 siwz)
Wykonawcy załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie

Potencjał techniczny: nie dotyczy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
-wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, przedstawiony na załączniku nr 4

Sytuacja ekonomiczna:
[dotyczy Wykonawcy krajowego] aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
[dotyczy Wykonawcy zagranicznego] dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonanie wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Wydminach 11-510 Wydminy ul. Grunwaldzka 74 pok. 9

Data składania wniosków, ofert: 28/04/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Wydminach 11-510 Wydminy ul. Grunwaldzka 74 pok. 11

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
766000009 (Usługi nadzoru nad rurociągami)

Podobne przetargi