210212 / 2012-06-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Oryginalny tusz 405 (T05G44010) Żółty marki Epson

Cena: 52.89 PLN

Remont piwnic w budynku archiwum zakładowego Sądu Okręgowego
w Łodzi przy ul. Wydawniczej 10

Opis zamówienia

Remont pomieszczeń piwnicy dla potrzeb urządzenia archiwum zakładowego w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Wydawniczej 10, polegający na robotach budowlanych, instalacyjnych wentylacji, ciepła technologicznego, wodociągowo-kanalizacyjnych , elektrycznych i słaboprądowych.

ZAKRES ROBÓT - wartości przybliżone (szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót):

Roboty budowlane:
1.Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, przebicia i przekucia, usunięcie, wywóz i
utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek.
-Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych i niezbrojonych, wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych i innych instalacji, usunięcie, wywiezienie gruzu z rozbiórek, utylizacja gruzu - 12,59 m3,
-Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50mm, innych elementów stalowych zbędnych - ok. 50.00m,
- Usunięcie i wywóz elementów stalowych z demontaży.
2. Roboty remontowe i konstrukcyjne.
- Wykonanie pochylni betonowych i ich przebudowy - 2,3m3;
- Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowej pod ścianki działowe - 7.50m3;
- Wykonanie dylatacji posadzek betonowych i wykładzin z płytek wraz z wypełnieniem szczelin materiałem plastycznym - 9,74m2;
- Posadzki z płytek gresowych (parametry płytek wg projektu) wraz z cokolikami (z przycinaniem płytek) i przygotowaniem podłoża -899,95+335,91x0,15 = ok.950m2;
- Ścianki działowe szkieletowe w systemie RYGIPS na fundamentach (podkładach) z izolacją poziomą - ścianki o odporności ogniowej REI 120 (wg rozwiązania danego systemu po jego zaproponowaniu i zatwierdzeniu przez projektanta), z otworami na drzwi p-poż (ościeża wzmocnione) i przejścia kanałów wentylacyjnych i innych zaprojektowanych instalacji - 224,03+201,50= 425,53m2;
- Ściana szkieletowa w systemie RYGIPS - ścianka o odporności ogniowej EI 30 i otworami na drzwi p-poż (ościeża wzmocnione) - 238,37m2;
- Sufity podwieszony REI 120-RUSZT STALOWY SYSTEMU 4,10,29 RYGIPS,2*PŁYTA RIDURIT GLASROC S gr. 2*2,5 mm - 516,6m2;
- Obudowa słupów płytami RIDURIT GLASROC NA RUSZCIE SYSTEMOWYM - 148.99m2;
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi przeciwgrzybicznymi, zmywalnymi, powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem i robotami pomocniczymi (zabezpieczanie podłóg i urządzeń, regałów itp.) - 1441.40m2;
- Wykucie istniejących i montaż nowych drzwi p-poż EI30/60 - 12szt (D1-D6)
- Wykonanie warstwy betonu B30 ze zbrojeniem rozproszonym 25 kg/m3 pod ścianki dociskowe izolacji ścian - 3.94m3;
- Ścianki dociskowe z cegły pełnej grb.25 cm i 38cm wraz wykończeniem tynkiem, wyprawą malarską i cokolikami z płytek na wysokość wg projektu - 80,1+1,5=81,60m2;
- Izolacja ścian matą bentonitową z zastosowaniem taśmy bentonitowo-kauczukowej mocującej krawędzie maty bentonitowej oraz siatki mocującej (izolacja za ścianką dociskową) -81,60m2;
- Demontaż i ponowny montaż i uruchomienie grzejników na izolowanych ścianach jw. - ok. 11szt.;
- Zabezpieczenie przed zniszczeniem mechanicznym i zakurzeniem regałów w pomieszczeniu 07 (archiwum) w czasie realizacji robót budowlanych.

Roboty instalacyjne:
1. ciepła technologicznego
- Rurociąg z rur stalowych czarnych dł. 35 mb do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej z osprzętem i armaturą;
- Demontaż istniejących rurociągów.
2. wentylacji mechanicznej pomieszczeń archiwum
- Demontaż istniejących urządzeń i kanałów wentylacyjnych - 330 m2
- Wykonanie instalacji wentylacji przy pomocy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o wydajności Vn=Vw=9100 m3/h z agregatem chłodniczym, wyposażonej w sekcję filtrów, tłumienia, nagrzewnicy (woda 80/60oC), wymiennika obrotowego, chłodnicy freonowej i wentylatorów. Zaczerp powietrza świeżego poprzez czerpnię ścienną z istniejącej komory kurzowej. Wywiew powietrza na zewnątrz poprzez kanał wywiewny, umieszczony na ścianie zewnętrznej budynku. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 825 m2 z izolacją i osprzętem;
- Montaż osuszaczy stacjonarnych kondensacyjnych o wyd. do 500 m3/h - szt.11;
- Montaż elektrodowego nawilżacza parowego z czujnikiem wilgotności i lancami - szt. 1;
- Montaż agregatu skraplającego inwertorowego z adapterem zewnętrznym i zaworami rozprężnymi - szt.1.
3. wodociągowo-kanalizacyjne
- Modernizacja istniejących pionów kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzenia skroplin - szt.2;
- Instalacja odprowadzenia skroplin z rur polipropylenowych - 139 mb;
- Montaż zaworu hydrantowego ø 52 w szafce naściennej - szt. 1;
- Wymiana wodnego zaworu przelotowego ø 100 na ścianie - szt.1;
- Zasilenie nawilżacza parowego rurami propylenowymi - 13 mb;
- Izolacja otulinami rur stalowych - 80 mb;
- Roboty demontażowe:
- rur stalowych 220 mb;
- konstrukcji stal. na elewacji 0,265 t;
- koryt elektrycznych 128 mb;
- Wykop wewnątrz budynku 3,6 m3;
- Rury kanalizacyjne. w wykopie - 12mb;
- Montaż wpustów piwnicznych - szt. 5.
4. elektryczne
- Instalacja rozdzielnicy głównej piwnic RGP, wewnętrznych linii zasilających
oraz rozdzielnic obwodowych;
- Instalacja oświetleniowa;
- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego;
- Instalacja gniazd wtykowych;
- Instalacja zasilania odbiorników wentylacji mechanicznej;
- Instalacja zasilania odbiorników instalacji niskoprądowych;
- Instalacja ochrony przeciw przepięciowej;
- Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
5. elektryczne słaboprądowe
- Instalacji sygnalizacji pożaru w piwnicy;
- Instalacji sieci strukturalnej (punktów logicznych w piwnicy , okablowania poziomego doprowadzonego do szafy serwerowej na pierwszym piętrze);
- Instalacji wykrywania włamania wraz z kontrolą dostępu w piwnicy;
- Instalacji domofonowej od furtki w bramie wjazdowej do pomieszczenia ochrony na parterze;
-Instalacji monitoringu wizyjnego otoczenia budynku.
6. wymogi ogólne:
- Uruchomienie instalacji i urządzeń. Dostarczenie instrukcji obsługi, przeszkolenie osób obsługujących użytkownika. Wymiana elementów zużytych przy rozruchu (np. filtry, itp.).
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż i dokumentacji odbiorowej.
Dla wszystkich opisanych rozwiązań systemowych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 210212

Data publikacji: 2012-06-19

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont piwnic w budynku archiwum zakładowego Sądu Okręgowego
w Łodzi przy ul. Wydawniczej 10

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Remont pomieszczeń piwnicy dla potrzeb urządzenia archiwum zakładowego w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Wydawniczej 10, polegający na robotach budowlanych, instalacyjnych wentylacji, ciepła technologicznego, wodociągowo-kanalizacyjnych , elektrycznych i słaboprądowych.

ZAKRES ROBÓT - wartości przybliżone (szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót):

Roboty budowlane:
1.Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, przebicia i przekucia, usunięcie, wywóz i
utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek.
-Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych i niezbrojonych, wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych i innych instalacji, usunięcie, wywiezienie gruzu z rozbiórek, utylizacja gruzu - 12,59 m3,
-Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50mm, innych elementów stalowych zbędnych - ok. 50.00m,
- Usunięcie i wywóz elementów stalowych z demontaży.
2. Roboty remontowe i konstrukcyjne.
- Wykonanie pochylni betonowych i ich przebudowy - 2,3m3;
- Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowej pod ścianki działowe - 7.50m3;
- Wykonanie dylatacji posadzek betonowych i wykładzin z płytek wraz z wypełnieniem szczelin materiałem plastycznym - 9,74m2;
- Posadzki z płytek gresowych (parametry płytek wg projektu) wraz z cokolikami (z przycinaniem płytek) i przygotowaniem podłoża -899,95+335,91x0,15 = ok.950m2;
- Ścianki działowe szkieletowe w systemie RYGIPS na fundamentach (podkładach) z izolacją poziomą - ścianki o odporności ogniowej REI 120 (wg rozwiązania danego systemu po jego zaproponowaniu i zatwierdzeniu przez projektanta), z otworami na drzwi p-poż (ościeża wzmocnione) i przejścia kanałów wentylacyjnych i innych zaprojektowanych instalacji - 224,03+201,50= 425,53m2;
- Ściana szkieletowa w systemie RYGIPS - ścianka o odporności ogniowej EI 30 i otworami na drzwi p-poż (ościeża wzmocnione) - 238,37m2;
- Sufity podwieszony REI 120-RUSZT STALOWY SYSTEMU 4,10,29 RYGIPS,2*PŁYTA RIDURIT GLASROC S gr. 2*2,5 mm - 516,6m2;
- Obudowa słupów płytami RIDURIT GLASROC NA RUSZCIE SYSTEMOWYM - 148.99m2;
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi przeciwgrzybicznymi, zmywalnymi, powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem i robotami pomocniczymi (zabezpieczanie podłóg i urządzeń, regałów itp.) - 1441.40m2;
- Wykucie istniejących i montaż nowych drzwi p-poż EI30/60 - 12szt (D1-D6)
- Wykonanie warstwy betonu B30 ze zbrojeniem rozproszonym 25 kg/m3 pod ścianki dociskowe izolacji ścian - 3.94m3;
- Ścianki dociskowe z cegły pełnej grb.25 cm i 38cm wraz wykończeniem tynkiem, wyprawą malarską i cokolikami z płytek na wysokość wg projektu - 80,1+1,5=81,60m2;
- Izolacja ścian matą bentonitową z zastosowaniem taśmy bentonitowo-kauczukowej mocującej krawędzie maty bentonitowej oraz siatki mocującej (izolacja za ścianką dociskową) -81,60m2;
- Demontaż i ponowny montaż i uruchomienie grzejników na izolowanych ścianach jw. - ok. 11szt.;
- Zabezpieczenie przed zniszczeniem mechanicznym i zakurzeniem regałów w pomieszczeniu 07 (archiwum) w czasie realizacji robót budowlanych.

Roboty instalacyjne:
1. ciepła technologicznego
- Rurociąg z rur stalowych czarnych dł. 35 mb do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej z osprzętem i armaturą;
- Demontaż istniejących rurociągów.
2. wentylacji mechanicznej pomieszczeń archiwum
- Demontaż istniejących urządzeń i kanałów wentylacyjnych - 330 m2
- Wykonanie instalacji wentylacji przy pomocy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o wydajności Vn=Vw=9100 m3/h z agregatem chłodniczym, wyposażonej w sekcję filtrów, tłumienia, nagrzewnicy (woda 80/60oC), wymiennika obrotowego, chłodnicy freonowej i wentylatorów. Zaczerp powietrza świeżego poprzez czerpnię ścienną z istniejącej komory kurzowej. Wywiew powietrza na zewnątrz poprzez kanał wywiewny, umieszczony na ścianie zewnętrznej budynku. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 825 m2 z izolacją i osprzętem;
- Montaż osuszaczy stacjonarnych kondensacyjnych o wyd. do 500 m3/h - szt.11;
- Montaż elektrodowego nawilżacza parowego z czujnikiem wilgotności i lancami - szt. 1;
- Montaż agregatu skraplającego inwertorowego z adapterem zewnętrznym i zaworami rozprężnymi - szt.1.
3. wodociągowo-kanalizacyjne
- Modernizacja istniejących pionów kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzenia skroplin - szt.2;
- Instalacja odprowadzenia skroplin z rur polipropylenowych - 139 mb;
- Montaż zaworu hydrantowego ø 52 w szafce naściennej - szt. 1;
- Wymiana wodnego zaworu przelotowego ø 100 na ścianie - szt.1;
- Zasilenie nawilżacza parowego rurami propylenowymi - 13 mb;
- Izolacja otulinami rur stalowych - 80 mb;
- Roboty demontażowe:
- rur stalowych 220 mb;
- konstrukcji stal. na elewacji 0,265 t;
- koryt elektrycznych 128 mb;
- Wykop wewnątrz budynku 3,6 m3;
- Rury kanalizacyjne. w wykopie - 12mb;
- Montaż wpustów piwnicznych - szt. 5.
4. elektryczne
- Instalacja rozdzielnicy głównej piwnic RGP, wewnętrznych linii zasilających
oraz rozdzielnic obwodowych;
- Instalacja oświetleniowa;
- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego;
- Instalacja gniazd wtykowych;
- Instalacja zasilania odbiorników wentylacji mechanicznej;
- Instalacja zasilania odbiorników instalacji niskoprądowych;
- Instalacja ochrony przeciw przepięciowej;
- Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
5. elektryczne słaboprądowe
- Instalacji sygnalizacji pożaru w piwnicy;
- Instalacji sieci strukturalnej (punktów logicznych w piwnicy , okablowania poziomego doprowadzonego do szafy serwerowej na pierwszym piętrze);
- Instalacji wykrywania włamania wraz z kontrolą dostępu w piwnicy;
- Instalacji domofonowej od furtki w bramie wjazdowej do pomieszczenia ochrony na parterze;
-Instalacji monitoringu wizyjnego otoczenia budynku.
6. wymogi ogólne:
- Uruchomienie instalacji i urządzeń. Dostarczenie instrukcji obsługi, przeszkolenie osób obsługujących użytkownika. Wymiana elementów zużytych przy rozruchu (np. filtry, itp.).
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż i dokumentacji odbiorowej.
Dla wszystkich opisanych rozwiązań systemowych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 80

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: na podstawie oświadczenia z art. 22

Wiedza i doświadczenie:
na podstawie oświadczenia z art. 22 oraz Wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (każda z nich realizowana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy), polegających na wykonaniu robót budowlanych
w budynkach wraz z robotami instalacyjnymi sanitarnymi i elektrycznymi, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł każda z nich;

Potencjał techniczny: na podstawie oświadczenia z art. 22

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: na podstawie oświadczenia z art. 22

Sytuacja ekonomiczna:
na podstawie oświadczenia z art. 22 oraz Wykonawcy wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

inne_dokumenty:
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) z wyszczególnieniem jego zakresu, w oryginale lub w odpisie poświadczonym notarialnie do reprezentowania i podpisania dokumentacji
ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we
właściwym rejestrze

pełnomocnictwo z wyszczególnieniem jego zakresu, w oryginale lub w odpisie
poświadczonym notarialnie.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców
d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej.
Wyżej wymienione zmiany mogą być wprowadzone do umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest
w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy,
dokonaniem odbioru robót;
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby
i podmioty trzecie;
c) wystąpienia siły wyższej.

Dokonanie zmiany podwykonawcy może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana taka nastąpi pod warunkiem zmiany zakresu robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach:
a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie
wykonania robót,
b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez
podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Łodzi Pl.Dąbrowskiego 5 91-920 Łódź Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych

Data składania wniosków, ofert: 04/07/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Łodzi Pl.Dąbrowskiego 5 91-920 Łódź BIURO PODAWCZE

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453320003 (Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

Podobne przetargi