271984 / 2011-09-02 - Inny: instytucja kultury / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna (Rzeszów)
Remont bocznej klatki schodowej i toalety na II piętrze w zabytkowym budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13
Opis zamówienia
CVP 45 453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budynek, w którym ma być wykonywany remont jest zabytkiem objętym ochroną konserwatorską.
Budynek w pozostałej części nie objętej robotami budowlanymi będzie obiektem czynnym.
W zakres robót wchodzi:
1. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
- zeskrobanie warstw farby ze ścian i sufitów,
- zdjęcie łuszczących się warstw farb olejnych z elementów metalowych balustrady i stopni klatki schodowej,
- demontaż armatury sanitarnej urządzeń elektrycznych w toalecie,
- skucie płytek ze ścian oraz terakoty,
- demontaż elementów sufitu podwieszanego i kasetonów,
- wywiezienie gruzu na wysypisko,
- demontaż drzwi
- montaż rusztowań na klatce schodowej,
- skucie odpadających i odparzonych warstw tynków ze ścian oraz zacieków na suficie,
2. Roboty budowlane i remontowe:
- uzupełnienie ubytków w tynku zaprawami renowacyjnymi oraz zabezpieczenie siatką pęknięć i posiateczkowanych fragmentów ścian,
- likwidacja zacieków na suficie,
- gruntowanie podłoży pod malowanie,
- malowanie dwukrotnie ścian i sufitów klatki schodowej farbami krzemianowymi,
- wykonanie podłoży na ścianach z zaprawy klejowej, licowanie oraz podłoży pod płytki podłogowe,
- montaż rurociągów i podejść pod nowe urządzenia sanitarne,
- ułożenie płytek ściennych i podłogowych na podłożu klejowym,
- ułożenie płytek kamiennych na podestach schodowych na kleju /płytki inwestora/,
- montaż oświetlenia i sufitu podwieszanego,
- montaż armatury sanitarnej, osprzętu elektrycznego, wyposażenia sanitariatu oraz skrzydeł drzwiowych, lustra, itp,
- montaż zabezpieczenia okiennego
- malowanie konstrukcji stalowych klatki schodowej emaliami poliwinylowymi termoodpornymi klasy R60,
-malowanie balustrady emaliami poliwinylowymi termoodpornymi o klasie R60.
Cały zakres robót objęty zamówieniem należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i p.poż, przedmiarem robót, szczegółową specyfikację techniczną, wizję lokalną oraz uzgodnieniami z Zamawiającym, a także przewidzieć specyfikę obiektu czynnego. Należy również sporządzić harmonogram robót w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 271984
Data publikacji: 2011-09-02
Nazwa: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
Ulica: ul. Sokoła 13
Numer domu: 13
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-010
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8535217 i 18
Numer faxu: 017 8532431
Adres strony internetowej: www.wimbp.rzeszow.pl
Regon: 00027638600000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury
Inny rodzaj zamawiającego: instytucja kultury
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont bocznej klatki schodowej i toalety na II piętrze w zabytkowym budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
CVP 45 453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budynek, w którym ma być wykonywany remont jest zabytkiem objętym ochroną konserwatorską.
Budynek w pozostałej części nie objętej robotami budowlanymi będzie obiektem czynnym.
W zakres robót wchodzi:
1. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
- zeskrobanie warstw farby ze ścian i sufitów,
- zdjęcie łuszczących się warstw farb olejnych z elementów metalowych balustrady i stopni klatki schodowej,
- demontaż armatury sanitarnej urządzeń elektrycznych w toalecie,
- skucie płytek ze ścian oraz terakoty,
- demontaż elementów sufitu podwieszanego i kasetonów,
- wywiezienie gruzu na wysypisko,
- demontaż drzwi
- montaż rusztowań na klatce schodowej,
- skucie odpadających i odparzonych warstw tynków ze ścian oraz zacieków na suficie,
2. Roboty budowlane i remontowe:
- uzupełnienie ubytków w tynku zaprawami renowacyjnymi oraz zabezpieczenie siatką pęknięć i posiateczkowanych fragmentów ścian,
- likwidacja zacieków na suficie,
- gruntowanie podłoży pod malowanie,
- malowanie dwukrotnie ścian i sufitów klatki schodowej farbami krzemianowymi,
- wykonanie podłoży na ścianach z zaprawy klejowej, licowanie oraz podłoży pod płytki podłogowe,
- montaż rurociągów i podejść pod nowe urządzenia sanitarne,
- ułożenie płytek ściennych i podłogowych na podłożu klejowym,
- ułożenie płytek kamiennych na podestach schodowych na kleju /płytki inwestora/,
- montaż oświetlenia i sufitu podwieszanego,
- montaż armatury sanitarnej, osprzętu elektrycznego, wyposażenia sanitariatu oraz skrzydeł drzwiowych, lustra, itp,
- montaż zabezpieczenia okiennego
- malowanie konstrukcji stalowych klatki schodowej emaliami poliwinylowymi termoodpornymi klasy R60,
-malowanie balustrady emaliami poliwinylowymi termoodpornymi o klasie R60.
Cały zakres robót objęty zamówieniem należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i p.poż, przedmiarem robót, szczegółową specyfikację techniczną, wizję lokalną oraz uzgodnieniami z Zamawiającym, a także przewidzieć specyfikę obiektu czynnego. Należy również sporządzić harmonogram robót w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 31/10/2011
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy :
1) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakazują obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadający wiedzę i doświadczenie,
3) Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy .
3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte z złożonych przez wykonawców dokumentach i oświadczeniach
Wiedza i doświadczenie: Posiadający wiedzę i doświadczenie.
Potencjał techniczny:
Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna:
Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Nie
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wimbp.rzeszow.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ul. Sokoła 13
Data składania wniosków, ofert: 23/09/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ul. Sokoła 13 - sekretariat pok.18
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
230583 / 2012-10-30 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sanitariatów w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu przy ul. 1-go Maja 4a (znak sprawy OA-XVI.272.53.2012)
376896 / 2011-11-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pomieszczeń biurowych RODK, pokoi gościnnych oraz trzech sanitariatów na parterze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27.
204100 / 2011-07-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont parteru budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie.
167705 / 2012-08-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Jarosław - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Modernizacja schodów terenowych od ul. Podzamcze
do ul. Cerkiewnej w Jarosławiu
370332 / 2009-10-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Czarna - Czarna (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Spotkania na wsi - Remonty i przebudowy Ośrodków Kultury w Gminie Czarna
285876 / 2012-08-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åšwilcza - Åšwilcza (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej w podpiwniczeniu na szatnie dla uczniów oraz rozbudowa budynku szkoły o dodatkowe wejście na działkach nr ewid. 783 i 771/2 położonych w miejscowości Rudna Wielka.
263570 / 2012-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Termomodernizacja, remont elewacji - Etap III.
319897 / 2011-12-06 - Inny: Technikum
Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wymiana okien w budynkach Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie
149248 / 2013-04-16 - Uczelnia publiczna
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
II etap Rewitalizacji Zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego Lubomirskich w Przemyślu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Spójność Wewnątrzregionalna, Działanie 7.1 Rewitalizacja miast
84917 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gorzyce - Gorzyce (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce poprzez termomodernizację Zespołu Szkół we Wrzawach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach.
208160 / 2014-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Przedszkole Miejskie Nr 3 - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont dachu i podłóg na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Leżajsku
84713 / 2014-04-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kuryłówka - Kuryłówka (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Kompleksowa termomodernizacja Domu Ludowego w Brzyskiej Woli ze zmianą źródła wytwarzania energii na pompy ciepła
182623 / 2010-07-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
wykonanie robót remontowo - budowlanych
budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Jałowe związanych z realizacją
projektu p/nazwÄ…:
Odnowa wsi Jałowe - zachowanie dziedzictwa kulturowego
456150 / 2012-11-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Dębowiec - Dębowiec (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W FOLUSZU
23115 / 2016-03-04 - Inny: jednostka wojskowa
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 8 w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 5. Sprawa nr: ZP/10/2016
245219 / 2008-10-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Nisku - Nisko (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu schodów oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych
w Gimnazjum Nr 1 w Nisku
136571 / 2012-06-22 - Uczelnia publiczna
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Åukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Dostosowanie pomieszczeń nr 107-111 w budynku A dla potrzeb Dziekanatu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.
55134 / 2009-03-09 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle
49878 / 2011-03-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont bieżący przepustów w ciągu dróg powiatowych administrowanych
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
43924 / 2015-02-27 - Inny: jednostka wojskowa
Jednostka Wojskowa 4784 - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty konserwacyjne związane z wymianą bram garażowych i okien w budynku nr 21 w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80
154754 / 2015-06-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sanok - Sanok (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont budynku dawnego dworu Rylskich w Pisarowcach (obecnie Szkoła Podstawowa)
271902 / 2010-08-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Czudec - Czudec (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wymiana podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół
w Babicy
206530 / 2013-05-28 - Inny: Jednostka Wojskowa
Jednostka Wojskowa 3711 - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach nr 71,72,75,79 w kompleksie 3345 na terenie CPdMZ w Kielcach
161157 / 2015-11-05 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty remontowe budynku Inspektoratu ZUS w Przeworsku- roboty dodatkowe.
100353 / 2014-05-09 - Inny: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont budynku zaplecza sportowego Euroboiska
185626 / 2013-05-10 - Inny: Jednostka wojskowa
Jednostka Wojskowa 4784 - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty budowlane z zakresu remontu pomieszczeń malarni w budynku Nr 17, 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B.
Znak sprawy: ZP/40/2013
30023 / 2015-03-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pomieszczeń na I piętrze skrzydła wschodniego Zamku Dzikowskiego
234400 / 2009-07-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego - Sanok (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku
120529 / 2013-06-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Rakszawa - Rakszawa (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej, budowa drenażu, docieplenie ścian piwnic i utwardzenie powierzchni gruntu w miejscowości Rakszawa na działce nr 6407/10