17930 / 2012-01-19 - / Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Trzebnicy (Trzebnica)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-01-18 pod pozycją 17234. Zobacz ogłoszenie 17234 / 2012-01-18 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 17930

Data publikacji: 2012-01-19

Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

Ulica: ul. Ignacego Daszyńskiego 44-46

Numer domu: 44-46

Miejscowość: Trzebnica

Kod pocztowy: 55-100

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 0-71 312-11-54, 387-05-65

Numer faxu: 0-71 312-11-54

Regon: 93210482100000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 17234

Data wydania biuletynu: 2012-01-18

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: II.1.3

Przed wprowadzeniem zmainy:
Zadanie nr 2 Materiały do budowy sieci teletechnicznej (ilości orientacyjne-wymagana wizja lokalna): - kabel nieekranowany UTP Cat-5e PVC 4 pary 7000 mb taki sam jak powierzony (4000 mb kabla powierzonego) - kabel YTYKSY 10x2x0,5 40mb - kabel YTYKSY 30x2x0,5 30 mb - listwa kablowa 190x50 60 mb - listwa kablowa 60x20 110 mb - przewód światłowodowy min. 4 pary włókien 30 mb - media konwertery 2 szt. - switch analogiczny do posiadanych (kompatybilny) - gniazdo 2xRJ45 natynkowe nieekranowane 104 szt. - patchcable 2 m 104 szt. - patchcable 0,5 m 104 szt. - patchpanel 19 1U 24xUTP CAT 5e z półką ACT - materiały dodatkowe narożniki do listew, zaślepki, gips, silikon, kołki itp. - gniazda elektryczne 104 szt. - szafy rozdzielcze - bezpieczniki - wyłączniki różnicowo-prądowe - kabel energetyczny (wg. obliczeń po stronie wykonawcy) Niezbędne prace (ilości orientacyjne-wymagana wizja lokalna): - przeniesienie serwerowni - integracja sieci (klub pracy) - integracja sieci telefonicznej - rekonfiguracja sieci informatycznej - rekonfiguracja sieci telefonicznej - pomiary sieci (wg. obowiązujących norm) - wykonanie podejść pod system kolejkowy w tym nagłośnienie - wykonanie podejść pod system wyświetlania treści multimedialnych - wykonanie podejść pod infokioski - montaż gniazd komputerowych i telefonicznych - montaż koryt kablowych - układanie przewodów elektrycznych - układanie przewodów teleinformatycznych - demontaż starych przewodów i koryt - zaciskanie połączeń w gniazdach i patchpanelach - wykonanie niezbędnych przewiertów - opis kabli dla ekip podwykonawców.

Po wprowadzeniu zmiany:
Zadanie nr 1:
- rozebranie ścianek działowych i posadzek;
- wywóz i utylizacja gruzu
- wykonanie nowych posadzek z wykładzin,
- montaż opraw świetlówkowych,
- malowanie pomieszczeń,
- remont łazienki.
Szczegółowy zakres robót w przedmiarze załączonym do niniejszej SIWZ

Zadanie nr 2

Niezbędne prace do budowy sieci teletechnicznej (ilości orientacyjne-wymagana wizja lokalna):

- demontaż i utylizacja starych przewodów i koryt,
- wykonanie niezbędnych przewiertów,
- montaż koryt kablowych,
- układanie przewodów elektrycznych,
- układanie przewodów teleinformatycznych,
- wykonanie podejść pod system kolejkowy w tym nagłośnienie,
- wykonanie podejść pod system wyświetlania treści multimedialnych,
- wykonanie podejść pod infokioski,
- zaciskanie połączeń w gniazdach i patchpanelach,
- integracja sieci (klub pracy),
- montaż gniazd komputerowych i telefonicznych,
- pomiary sieci (wg. obowiązujących norm),
- integracja sieci telefonicznej,
- rekonfiguracja sieci informatycznej,
- rekonfiguracja sieci telefonicznej,
- przeniesienie serwerowni,
- opis kabli dla ekip podwykonawców.

Materiały do budowy sieci teletechnicznej (ilości orientacyjne-wymagana wizja lokalna):

- kabel nieekranowany UTP Cat-5e PVC 4 pary 7000 mb taki sam jak powierzony (4000 mb
kabla powierzonego),
- kabel głośnikowy,
- kabel audio,
- kabel YTYKSY 10x2x0,5 40mb,
- kabel YTYKSY 50x2x0,5 30 mb,
- listwa kablowa (wg. obliczeń po stronie wykonawcy) 200 mb,
- przewód światłowodowy min. 4 pary włókien 30 mb,
- media konwertery analogiczne do posiadanych switchy (kompatybilne),
- switche analogiczne do posiadanych lub nowszy model (kompatybilne),
- gniazdo 2xRJ45 natynkowe nieekranowane (w obudowie analogicznej do elektrycznych) 104 szt.,
- patchcable do podłączenia komputerów 2 m 104 szt.,
- patchcable do połączeń wewnątrz szaf 0,5 m 104 szt.,
- patchcable do podłączenia telefonów (zakończone wtyczką RJ45) ,
- patchpanel 19 1U 24xUTP CAT 5e z półką ACT,
- materiały dodatkowe narożniki do listew, zaślepki, gips, silikon, kołki itp.,
- gniazdo elektryczne typu DATA z kodowaniem (w obudowie analogicznej do
komputerowych) 104 szt. ,
- szafy rozdzielcze,
- bezpieczniki po jednym na pokój,
- wyłączniki różnicowo-prądowe (serwerownia, szafa główna, szafa pośrednia, obwody
końcowe jedna na dwa pokoje),
- ogranicznik przepięć (ochronnik),
- kabel energetyczny serwerownia-rozdzielnia główna (wg. obliczeń po stronie wykonawcy),
- kabel energetyczny serwerownia-szafa pośrednia (wg. obliczeń po stronie wykonawcy),
- kabel energetyczny do obwodów końcowych (wg. obliczeń po stronie wykonawcy),
- licznik energii elektrycznej trójfazowy szyna DIN,

Miejsce składania: II.1.4

Przed wprowadzeniem zmainy:
Zadanie nr 2 Materiały do budowy sieci teletechnicznej (ilości orientacyjne-wymagana wizja lokalna): - kabel nieekranowany UTP Cat-5e PVC 4 pary 7000 mb taki sam jak powierzony (4000 mb kabla powierzonego) - kabel YTYKSY 10x2x0,5 40mb - kabel YTYKSY 30x2x0,5 30 mb - listwa kablowa 190x50 60 mb - listwa kablowa 60x20 110 mb - przewód światłowodowy min. 4 pary włókien 30 mb - media konwertery 2 szt. - switch analogiczny do posiadanych (kompatybilny) - gniazdo 2xRJ45 natynkowe nieekranowane 104 szt. - patchcable 2 m 104 szt. - patchcable 0,5 m 104 szt. - patchpanel 19 1U 24xUTP CAT 5e z półką ACT - materiały dodatkowe narożniki do listew, zaślepki, gips, silikon, kołki itp. - gniazda elektryczne 104 szt. - szafy rozdzielcze - bezpieczniki - wyłączniki różnicowo-prądowe - kabel energetyczny (wg. obliczeń po stronie wykonawcy) Niezbędne prace (ilości orientacyjne-wymagana wizja lokalna): - przeniesienie serwerowni - integracja sieci (klub pracy) - integracja sieci telefonicznej - rekonfiguracja sieci informatycznej - rekonfiguracja sieci telefonicznej - pomiary sieci (wg. obowiązujących norm) - wykonanie podejść pod system kolejkowy w tym nagłośnienie - wykonanie podejść pod system wyświetlania treści multimedialnych - wykonanie podejść pod infokioski - montaż gniazd komputerowych i telefonicznych - montaż koryt kablowych - układanie przewodów elektrycznych - układanie przewodów teleinformatycznych - demontaż starych przewodów i koryt - zaciskanie połączeń w gniazdach i patchpanelach - wykonanie niezbędnych przewiertów - opis kabli dla ekip podwykonawców

Po wprowadzeniu zmiany:
Zadanie nr 1:
- rozebranie ścianek działowych i posadzek;
- wywóz i utylizacja gruzu
- wykonanie nowych posadzek z wykładzin,
- montaż opraw świetlówkowych,
- malowanie pomieszczeń,
- remont łazienki.
Szczegółowy zakres robót w przedmiarze załączonym do niniejszej SIWZ

Zadanie nr 2

Niezbędne prace do budowy sieci teletechnicznej (ilości orientacyjne-wymagana wizja lokalna):

- demontaż i utylizacja starych przewodów i koryt,
- wykonanie niezbędnych przewiertów,
- montaż koryt kablowych,
- układanie przewodów elektrycznych,
- układanie przewodów teleinformatycznych,
- wykonanie podejść pod system kolejkowy w tym nagłośnienie,
- wykonanie podejść pod system wyświetlania treści multimedialnych,
- wykonanie podejść pod infokioski,
- zaciskanie połączeń w gniazdach i patchpanelach,
- integracja sieci (klub pracy),
- montaż gniazd komputerowych i telefonicznych,
- pomiary sieci (wg. obowiązujących norm),
- integracja sieci telefonicznej,
- rekonfiguracja sieci informatycznej,
- rekonfiguracja sieci telefonicznej,
- przeniesienie serwerowni,
- opis kabli dla ekip podwykonawców.

Materiały do budowy sieci teletechnicznej (ilości orientacyjne-wymagana wizja lokalna):

- kabel nieekranowany UTP Cat-5e PVC 4 pary 7000 mb taki sam jak powierzony (4000 mb
kabla powierzonego),
- kabel głośnikowy,
- kabel audio,
- kabel YTYKSY 10x2x0,5 40mb,
- kabel YTYKSY 50x2x0,5 30 mb,
- listwa kablowa (wg. obliczeń po stronie wykonawcy) 200 mb,
- przewód światłowodowy min. 4 pary włókien 30 mb,
- media konwertery analogiczne do posiadanych switchy (kompatybilne),
- switche analogiczne do posiadanych lub nowszy model (kompatybilne),
- gniazdo 2xRJ45 natynkowe nieekranowane (w obudowie analogicznej do elektrycznych) 104 szt.,
- patchcable do podłączenia komputerów 2 m 104 szt.,
- patchcable do połączeń wewnątrz szaf 0,5 m 104 szt.,
- patchcable do podłączenia telefonów (zakończone wtyczką RJ45) ,
- patchpanel 19 1U 24xUTP CAT 5e z półką ACT,
- materiały dodatkowe narożniki do listew, zaślepki, gips, silikon, kołki itp.,
- gniazdo elektryczne typu DATA z kodowaniem (w obudowie analogicznej do
komputerowych) 104 szt. ,
- szafy rozdzielcze,
- bezpieczniki po jednym na pokój,
- wyłączniki różnicowo-prądowe (serwerownia, szafa główna, szafa pośrednia, obwody
końcowe jedna na dwa pokoje),
- ogranicznik przepięć (ochronnik),
- kabel energetyczny serwerownia-rozdzielnia główna (wg. obliczeń po stronie wykonawcy),
- kabel energetyczny serwerownia-szafa pośrednia (wg. obliczeń po stronie wykonawcy),
- kabel energetyczny do obwodów końcowych (wg. obliczeń po stronie wykonawcy),
- licznik energii elektrycznej trójfazowy szyna DIN,

Miejsce składania: IV.4.1

Przed wprowadzeniem zmainy: www.praca.gov.pl

Po wprowadzeniu zmiany: www.praca.trzebnica.pl

Miejsce składania: IV.3

Przed wprowadzeniem zmainy:
A. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności 2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 3. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; b) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, mimo iż opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli: Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu wykonania umowy, o niemożliwości zakończenia jej wykonania w tym terminie oraz zaproponuje nowy termin zakończenia wykonania umowy jednocześnie zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie większą niż równowartość połowy kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 - 4 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1. zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 2. Zmiany, o których mowa w lit a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, jednakże zwyżka cen- a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 10 % ceny jednostkowej materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy. 3. Zmiany, o których mowa w lit c) i d) mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 4. Zmiany wskazywane w lit b) i e) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 5. Każda ze wskazywanych w lit a - e) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. C. Zmiany osobowe 1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; 2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane 3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; 4. rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. D. Pozostałe zmiany 1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. 3. zmiana sposobu wykonania umowy w zakresie zmian technologicznych spowodowanych niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji z powodu zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy z tytułu dokonania tych zmian nie może przekroczyć 10 % ceny jednostkowej materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie 4. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 5. zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.

Po wprowadzeniu zmiany:
A. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności
2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
d) organizacyjne dot. przeniesienia serwerowni.
3. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:
a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;
b) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, mimo iż opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli:
- Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu wykonania umowy, o niemożliwości zakończenia jej wykonania w tym terminie oraz zaproponuje nowy termin zakończenia wykonania umowy jednocześnie zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji.
W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie większą niż równowartość połowy kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 - 4 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
1. zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa
2. Zmiany, o których mowa w lit a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, jednakże zwyżka cen- a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 10 % ceny jednostkowej materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy.
3. Zmiany, o których mowa w lit c) i d) mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
4. Zmiany wskazywane w lit b) i e) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
5. Każda ze wskazywanych w lit a - e) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.
C. Zmiany osobowe
1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane
3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;
4. rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ.

D. Pozostałe zmiany
1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
2. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.
3. zmiana sposobu wykonania umowy w zakresie zmian technologicznych spowodowanych niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji z powodu zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy z tytułu dokonania tych zmian nie może przekroczyć 10 % ceny jednostkowej materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie
4. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
5. zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.

Podobne przetargi