21737 / 2010-01-29 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa mostu w m. Hoczew przez rz. Hoczewka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 0+270
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje:
a) zakres robót określony w Rozdziale III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
b) udzielenie gwarancji na wykonane usługi na cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 21737
Data publikacji: 2010-01-29
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa mostu w m. Hoczew przez rz. Hoczewka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 0+270
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
a) zakres robót określony w Rozdziale III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
b) udzielenie gwarancji na wykonane usługi na cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamówienia uzupełniajace będą udzielane jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia
Czas: O
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiazany jest wnieśc przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2 016,00 PLN
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt 5.2.1) Instrukcji dla wykonawców Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum jednej usługi polegającej na nadzorze nad budową lub przebudową mostu o długości powyżej 40,0m.
Wykonawca przedstawi w referencjach wartość wykonanych usług w stosunku do wartości całego kontraktu na realizację (poprzez kontrakt należy rozumieć budowę lub przebudowę mostu o długości powyżej 40,0m, a jego zakres powinien dotyczyć głównych elementów konstrukcyjnych takich jak podpory, czy dźwigary konstrukcji nośnych). Stosunek ten powinien wynosić min. 3% wartość usługi (nadzór inwestorski) do wartości realizacyjnej całego kontraktu (wykonawstwo).
Potencjał techniczny:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.2) Instrukcji dla wykonawców Zamawiający uzna: udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym min.:
- Cyfrowy aparat fotograficzny - min. 1 szt.
- Zestaw komputerowy (na miejscu budowy) z licencjonowanym oprogramowaniem do edycji tekstu i arkuszem kalkulacyjny - min. 2 szt.
- Drukarka (format A3 i A4) - min. 1 szt.
- Skaner - min. 1 szt.
- Kserokopiarka - min. 1 szt.
- Telefon komórkowy - min. 4 szt.
- Telefon i fax w biurze Inspektora Nadzoru - min. 1 szt.
- Samochód osobowy - min. 2 szt.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.3) Instrukcji dla wykonawców Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.:
1) Inspektor Nadzoru (główny w zakresie robót mostowych) - 1 osoba
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach: Kierownik Robót lub Kierownik Budowy lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent lub Inspektor Nadzoru w zakresie inżynierii mostowej (lub powiązane logicznie kontrakty w ramach jednej inwestycji łącznie).
2) Asystent Inspektora Nadzoru (d.s. spraw rozliczeniowych) - 1 osoba
Kwalifikacje:wykształcenie średnie lub wyższe;
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych, przygotowywaniu/rozpatrywaniu roszczeń, rozliczaniu robót w kontraktach na wykonanie robót.
3) Inspektor Nadzoru (w zakresie robót elektrycznych) - 1 osoba
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach: Kierownik Robót lub Kierownik Budowy lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent lub Inspektor Nadzoru w zakresie robót budowlanych elektrycznych (lub powiązane logicznie kontrakty w ramach jednej inwestycji łącznie).
4) Inspektor Nadzoru (w zakresie robót melioracyjnych) - 1 osoba
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności melioracyjnej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach: Kierownik Robót lub Kierownik Budowy lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent lub Inspektor Nadzoru w zakresie inżynierii melioracyjnej (lub powiązane logicznie kontrakty w ramach jednej inwestycji łącznie).
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą być to:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza, przy której
- niedopuszczalne jest prowadzenie robót drogowych i mostowych, powodzie) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego)
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy.
Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa
w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 40 lub po uprzednim zamówieniu za zaliczeniem pocztowym (na koszt Wykonawcy).
Data składania wniosków, ofert: 05/02/2010
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 8
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Okres w miesiącach: 8
Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.4) Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Podobne przetargi
339564 / 2010-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Kolbuszowski - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów -Mielec.
309115 / 2011-11-25 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Baligród - Baligród (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań
pn: Remont drogi leśnej Studenne w Nadleśnictwie Baligród oraz Remonty składów drewna w Nadleśnictwie Baligród
26659 / 2010-02-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Radomyśl Wielki - Radomyśl Wielki (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Radomyśl Wielki i Zdziarzec
261298 / 2013-07-05 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu w Ustrzykach Dolnych - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:
Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej - przebudowa drogi powiatowej Nr 2089 R Jureczkowa - Kwaszenina - Arłamów na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w Powiecie Bieszczadzkim .KD.272.7.2013
156502 / 2015-06-26 - Inny: Gospodarka komunalna
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle - Jasło (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle
89859 / 2014-04-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Laszki - Laszki (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietlin Trzeci
91087 / 2012-04-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych - Kompleks rekreacyjno- turystyczny w Pustkowie-Osiedlu, w branży: konstrukcyjno- budowlanej , sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego Pustkowa-Osiedla
14377 / 2013-01-28 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga - Kańczuga (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Kańczuga
32284 / 2010-02-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: przebudowa mostu przez rz. Tarlaka w m. Brzóza Królewska w km 68+035 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Młp. - Leżajsk
228937 / 2010-08-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży:
konstrukcyjno- budowlanej , sanitarnej, elektrycznej, drogowej i telekomunikacyjnej na zadaniu inwestycyjnym: Kompleks rekreacyjno- turystyczny w Pustkowie-Osiedlu.
27481 / 2013-02-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Jasielski - Jasło (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na odbudowie dróg powiatowych oraz mostu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego
43441 / 2015-03-27 - Inny: spółka prawa handlowego
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn:
Budowa budynku Hali nr 2 - część produkcyjna obiektu I etap realizacji - jednostki produkcyjne nr 3 i 4.
Obiekt realizowany w ramach projektu pn: Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego.
107187 / 2015-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Remont dróg powiatowych - ulice: Grobla, Kolumby Białeckiej, Plac Ludowy, Piętaka, Długa, Sielecka, Truskawkowa - etap II, objętych projektem Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzega w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013..
57979 / 2014-03-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie remontu dróg powiatowych: ul. Podwale i ul. Polna objętych projektem Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzega w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013..
15080 / 2011-01-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Stalowowolski - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popiełuszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli
330619 / 2011-12-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kolbuszowa - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJÄ„ ZADANIA PN.:
UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY ULICY ŚW. BRATA ALBERTA
I TOPOLOWEJ W KOLBUSZOWEJ
101011 / 2012-05-08 - Inny: PGL LP Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem Przebudowy drogi gruntowej na drogę tłuczniową Żubracze Solinka nr inw. 242/184, odcinek I - km 0+000-0+326, odcinek II - km 0+000-0+273, odcinek III - km 0+000-2-505.