145949 / 2011-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Stalowa Wola (Stalowa Wola)
Remont kładki dla pieszych nad torami PKP
przy przystanku Stalowa Wola Centrum w Stalowej Woli
Opis zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest:
Remont kładki dla pieszych łączącej ulicę Okulickiego i ulicę 1-go Sierpnia nad torami
linii kolejowej Nr 68 Lublin - Przeworsk w km 105.355 (przystanek Stalowa Wola
Centrum)
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik do
niniejszej specyfikacji.
b) Miejsce lokalizacji przedmiotu zamówienia: ciąg pieszy pomiędzy ul. Okulickiego
i ul. 1-go Sierpnia w Stalowej Woli
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 145949
Data publikacji: 2011-05-24
Nazwa: Gmina Stalowa Wola
Ulica: ul. Wolności 7
Numer domu: 7
Miejscowość: Stalowa Wola
Kod pocztowy: 37-450
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 015 6433456
Numer faxu: 015 6433412
Regon: 83040908600000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont kładki dla pieszych nad torami PKP
przy przystanku Stalowa Wola Centrum w Stalowej Woli
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest:
Remont kładki dla pieszych łączącej ulicę Okulickiego i ulicę 1-go Sierpnia nad torami
linii kolejowej Nr 68 Lublin - Przeworsk w km 105.355 (przystanek Stalowa Wola
Centrum)
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik do
niniejszej specyfikacji.
b) Miejsce lokalizacji przedmiotu zamówienia: ciąg pieszy pomiędzy ul. Okulickiego
i ul. 1-go Sierpnia w Stalowej Woli
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452211137 (Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452623303 (Roboty w zakresie naprawy betonu)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.
/Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z późń. zm./ do 20% wartości zamówienia
podstawowego.
Czas: D
Data zakończenia: 30/07/2011
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
1.jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
2.zaakceptuje warunki udziału w postępowaniu i postanowienia umieszczone we
wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji,
3. nie jest wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy /Prawo zamówień publicznych/,
Wiedza i doświadczenie:
1.wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (minimum 50 000 zł brutto), co winni potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu,
Potencjał techniczny:
1.dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami tj. co najmniej:
a)podnośnik montażowy,
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1.dysponuje lub będzie dysponował kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami z branży, która występuje przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. branży konstrukcyjno - budowlanej,
Sytuacja ekonomiczna:
5.znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 50 000 zł
6.winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 100 000 zł,
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
a)Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę,
b)Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4,
c)Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.
d)Parafowany wzór umowy - załącznik nr 6,
e)Parafowany wzór postanowień gwarancyjnych - załącznik nr 7,
f)Zakres robót powierzony podwykonawcom - załącznik nr 8.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
2.Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy
1)zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów
budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy,
postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie,
2)zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy:
a) w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1
b) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku od towarów i usług
(VAT) - w zakresie zmiany tej stawki,
3)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie
terminie,
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających
wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie
robót,
f) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,
g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
h) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania
robót objętych niniejszą umową,
i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających,
związanych z realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin
zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
j) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchów i niewypałów,
k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające
się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy.
4)powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z
okoliczności wskazanych w pkt. 1, 2 i 4 niniejszego ustępu - i pod warunkiem, że
Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona
Podwykonawcom,
5)zmiana przedstawicieli stron - kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów
nadzoru - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np.
zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z
upływem okresu na jaki została zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego
umowy z innym inspektorem nadzoru).
3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1)ad pkt 1) - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie
same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru
oferty,
2)ad pkt 2) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w niniejszej umowie,
3)ad pkt 3):
- lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
- lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
- lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
- lit. d), f), h), l), j), k) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót
objętych przedmiotem umowy,
- lit. e), g) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,
- lit. i) - o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i).
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 9
Data składania wniosków, ofert: 09/06/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 12:00
Miejsce składania:
Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 9
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
203094 / 2015-08-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa urządzeń oczyszczających ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane do potoku Rudka wylotami kanalizacji deszczowej nr 87 i 358
83120 / 2010-03-24 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Osoba Prawna
WORD Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
- dobudowa części biurowej do budynku WORD w Przemyślu, ul. Topolowa 7;
- przebudowa i nadbudowa części dachu od strony południowej nad częścią
administracyjnÄ… ( poddasze gospodarcze );
- rozbudowa części biurowo-administracyjnej budynku WORD o hall oczekiwań na egzamin
252126 / 2008-11-28 - Inny: archiwum państwowe
Archiwum Państwowe w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Przebudowa, dobudowa i zmiana sposobu użytkowania przedszkola na archiwum
177380 / 2015-07-15 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
udzielenie zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust.1 pkt.5) ustawy Pzp dla zadania inwestycyjnego p.n: Przebudowa wraz z rozbudową budynków na potrzeby Sądu Rejonowego w Jarosławiu
326866 / 2009-09-22 - Inny: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP - Prowincja Przemyska - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Montaż Stolarki okiennej w budynku sali rehabilitacyjno-świetlicowej w SOW Nr 1 w Jarosławiu ul.Grunwaldzka 20
208807 / 2012-10-01 - Inny: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Głogów - Głogów Małopolski (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Roboty dodatkowe przy budowie budynku gospodarczego - przechowalni sadzonek (chłodni) na działce ewidencyjnej nr 772 położonej w miejscowości Turza, na szkółce leśnej leśnictwa Sokołów
205935 / 2011-07-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stalowa Wola - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie fundamentu pod pomnik /PATRIOTA/ wraz z oświetleniem
197079 / 2009-11-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Muzeum Budownictwa Ludowego - Sanok (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Galicyjski Rynek - budowa
209044 / 2014-06-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Przebudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejeździe w ciągu linii kolejowej Nr 68 Lublin - Przeworsk, w km 149,354 w miejscowości Leżajsk, związaną ze zmianą kategorii z A na B wraz z wymianą nawierzchni przejazdu - w zakresie zasilania energetycznego, instalacji teletechnicznej i urządzeń srk - w ciągu drogi powiatowej nr 1241R.
394846 / 2012-10-12 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie robót zabezpieczających przed destruktywnym wpływem warunków atmosferycznych w obiektach kubaturowych znajdujących się na OUA i MOP na odc. autostrady A-4 Tarnów (węzeł Krzyż) - Dębica (węzeł Dębica Pustynia) km 502+796,97 do około 537+550 polegających na wykonaniu izolacji ścian zewnętrznych, okien i drzwi zewnętrznych, pokrycie dachu wraz z izolacją oraz obróbki blacharskie.
169247 / 2015-11-19 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa budynku gospodarczego Leśnictwa Sarzyna.
356002 / 2014-10-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Roźwienica - Roźwienica (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa budynku zaplecza szatniowo -sanitarnego w Rudołowicach
73124 / 2009-03-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jedlicze - Jedlicze (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Jedliczu wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ…
8990 / 2014-01-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Roźwienica - Roźwienica (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach
75982 / 2011-04-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Roboty dodatkowe związane z prowadzoną inwestycją pn. budowa Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli przy ulicy Popiełuszki - wraz z przyłączami
483376 / 2013-11-26 - Inny: państwowa osoba prawna
Bieszczadzki Park Narodowy - Lutowiska (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Zamówienie dodatkowe związane z realizacją zadania:Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego w Wołosatem, ze zmianą sposobu użytkowania na sanitarno-socjalny i punkt informacyjno-edukacyjny
41073 / 2016-04-15 - Inny: Skarb Państwa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej
PGL LP Nadleśnictwo Brzozów - Brzozów (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Roboty w zakresie remontów i modernizacji budynków na terenie Nadleśnictwa Brzozów w 2016
91432 / 2014-03-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Roźwienica - Roźwienica (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra
359124 / 2013-09-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Raniżów - Raniżów (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdu rolnego w
Zielonce na dz. nr ewid 2091/2 , Gmina Raniżów
213584 / 2012-06-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Besko - Besko (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie: Besko, dz. o nr ewid.1868, Besko, dz. o nr ewid. 823, Besko, dz. o nr ewid. 1114
154114 / 2010-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1015R relacji Jamnica - Zbydniów
w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jamnica
10397 / 2013-01-18 - Inny: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Przebudowa drogi leśnej Zawój II nr inw. 220/1729 i Zawój III nr inw. 220/1730 o długości 2635 mb
190960 / 2012-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krawce
102876 / 2010-04-13 - Inny: spółka akcyjna
Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. - Mielec (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa hali usługowej z częścią administracyjno-socjalną wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zbiorników retencyjnych dla Mieleckiego Parku Przemysłowego obszar C w ramach projektu pn. Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego realizowanego w ramach działania I.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013