287360 / 2013-07-22 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad mostowych na obiektach zlokalizowanych na drodze wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna
Opis zamówienia
Zamówienie polega na wykonaniu robot określonych w Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale II Załączniku Nr 1 tj. Kosztorys ofertowy, oraz udzieleniu na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 3 lat
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 287360
Data publikacji: 2013-07-22
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad mostowych na obiektach zlokalizowanych na drodze wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie polega na wykonaniu robot określonych w Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale II Załączniku Nr 1 tj. Kosztorys ofertowy, oraz udzieleniu na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 3 lat
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 25/10/2013
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:700,00 PLN.
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.2. Zamawiający uzna wykonanie: w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) min. 1 zamówienia polegających na robotach budowlanych - porównywalnych z przedmiotem zamówienia (na załączniku Nr 5 do oferty)
Jako zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu antykorozyjnym poprzez piaskowanie i malowanie natryskiem poręczy na obiektach mostowych w ilości 150 m2.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku określonego w pkt. 5.2.3. Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.: Kierownika budowy (całkowite doświadczenie - min. 3 lata) - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
UWAGA! Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności mostowej.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
W przypadku należenia do grupy kapitałowej należy do oferty dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. z 2007, Nr 50,poz. 331 z późn. zm. (zwanej dalej Ustawą OKIK).
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek);
- wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
- ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów II piętro pok. 45
Data składania wniosków, ofert: 07/08/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
parter pok. 1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452211199 (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów)
Podobne przetargi
71280 / 2015-03-31 - Podmiot prawa publicznego
Miejski Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Kontrakt nr 09 - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli
204803 / 2014-09-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa wiaty tanecznej - rekreacyjnej w Biedaczowie
214556 / 2014-06-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krempna - Krempna (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krempna - etap II
157216 / 2012-05-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont tarasu oraz wymiana okien - Etap II i III w budynku Wieży Zegarowej
144273 / 2015-10-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gać - Gać (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Utworzenie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej w Białobokach
85343 / 2014-04-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa odcinków dróg powiatowych.
239098 / 2013-06-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych
288130 / 2015-10-28 - Inny: jednostka organizxacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Nowa Dęba - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa ogrodzenia szkółki leśnej Bukie oraz kancelarii leśnictw w
Nadleśnictwie Nowa Dęba
118087 / 2015-08-07 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Baligród - Baligród (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa wiat i miejsc postojowych na potrzeby gospodarki leśnej w zakresie edukacji leśnej w miejscowości Terka i Jabłonki
168166 / 2014-05-19 - Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna
Nadleśnictwo Strzyżów - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa dróg leśnych wraz ze składami drewna w N-ctwie Strzyżów
327572 / 2009-09-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wielopole Skrzyńskie - Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie przebudowy dachu na budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
180617 / 2013-09-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina ÅaÅ„cut - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WYSOKIEJ
71411 / 2009-05-06 - Inny: Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont elewacji wraz z kolorystyką budynku Szkoły Podstawowej Nr 6
im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
140863 / 2009-08-26 - Podmiot prawa publicznego
Gospodarstwo Pomocnicze, Zakład Remontowo-Budowlany przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych remontowych w obiektach użyteczności publicznej z wykorzystaniem siły roboczej pracowników osadzonych w jednostkach penitencjarnych w ramach umowy ramowej jako podwykonawca generalnego wykonawcy
63522 / 2013-02-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Białobrzegi - Białobrzegi (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa i remont budynku Domu Kultury w Białobrzegach
100272 / 2012-03-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie zadania pn. usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- remont drogi powiatowej Nr 2069R Babice-Krążki-Iskań w km 0+000-5+593 - zadanie nr 1
- remont drogi powiatowej Nr 2107R Małkowice-Orzechowce w km 0+000 - 1+860 - zadanie nr 2
168106 / 2012-05-23 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lutowiska
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lutowiska - Lutowiska (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie odłowni i dojazdów do miejsc dokarmiania i odłowni w Nadleśnictwie Lutowiska w ramach projektu Ochrona in-situ żubra w Polsce - część południowa.
Zn. sp. NZ-2710-02/12
352294 / 2010-11-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Poprawa efektywnoÅ›ci energetycznej budynków użytecznoÅ›ci publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksowÄ… termomodernizacjÄ™ szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca - Zespół Szkół Nr 2, ul. ÅÄ…kowa 6
157747 / 2014-07-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Żołynia - Żołynia (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa targowiska w Żołyni
276802 / 2012-07-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sieniawa - Sieniawa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rewitalizacja zabytkowej cerkwi w m. Rudka oraz zagospodarowanie jej otoczenia - II etap.
246660 / 2012-07-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasta Sanoka - Sanok (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa wielopoziomowego parkingu, w ramach projektu pn. Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu w okolicach rynku miejskiego.
191642 / 2014-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie
232226 / 2011-08-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Niżański - Nisko (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dróg powiatowych:
Zadanie Nr 1 Remont drogi powiatowej Nr 1055R ul. DÅ‚ugiej w Nisku
Zadanie Nr 2 Remont drogi powiatowej Nr 1088R Nowy Nart - Stary Nart.
131118 / 2009-05-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sieniawa - Sieniawa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa stadionu. Budowa budynku -usługowo socjalnego, trybuny zewnętrzne płyty pod kolektory słoneczne, wiaty, bieżnia, chodniki przy budynku głównym. - II etap
161202 / 2011-06-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót zabezpieczających w pomieszczeniu kancelarii tajnej Sądu Okręgowego w Przemyślu