235616 / 2015-09-10 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (Zielona Góra)

Oryginalny toner TN3230 Czarny marki Brother

Cena: 327.18 PLN

Wykonanie klimatyzacji w części budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu części instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń klimatyzatorów w budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1.
2.Zakres rzeczowy robót określają:
a)dokumentacja projektowa opracowana przez: Pracownię Projektową INSTAL TECH, ul. Prosta 29, 65-783 Zielona Góra, w następującym zakresie rzeczowym:
­Projekt Budowlany branży sanitarnej, elektrycznej,
­Projekt Wykonawczy branży sanitarnej, elektrycznej,
­Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
b)opis przedmiotu zamówienia opracowany przez Zamawiającego w oparciu o ww. opracowania na część zadania przewidzianego do realizacji w roku 2015,
c)przedmiar robót w zakresie przewidzianym do wykonania zamówienia na rok 2015.
3. Zadanie realizowane będzie na podstawie:
Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 13.04.2015 roku o
udzieleniu pozwolenia . ( znak: DI-KZ.4125.121.2015.KK),
Decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra Nr 309/15 z dnia 21.04.2015 2015 roku o
pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych.
4.Wartość przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie ww. dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, opisu przedmiotu zamówienia, ww. decyzji oraz innych danych np.: wizji lokalnej Wykonawcy, którą Zamawiający zaleca przeprowadzić przed przygotowaniem oferty przez Wykonawcę/Wykonawców.
5.Wykonawca realizuje roboty określone w umowie z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji zadania uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.
6.Zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i muszą spełniać wymagania Polskich Norm wynikające z dokumentacji projektowej i zapewniające pełną sprawność eksploatacyjną.
7.Dostawa materiałów i urządzeń, koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), dokumentacja wykonawcza i powykonawcza, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, koszty poboru wody i energii elektrycznej, koszty wywozu i składowania gruzu i urobku na składowisku odpadów, koszty uporządkowania terenu, uzgodnień z właściwymi organami uprawnionymi do nadzoru i odbioru, oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy należą po stronie Wykonawcy i muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.
8.Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wypełniony harmonogram terminowy realizacji zadania. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
9.Wykonawca musi uwzględnić przede wszystkim ciągłą i niezakłóconą pracę Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1, bezkolizyjny dostęp pracowników Sądu, interesantów do budynku w godzinach jego urzędowania, a także zapewnić:
a)bezpieczeństwo budynków sąsiednich zlokalizowanych na nieruchomościach graniczących z budynkiem przy Placu Słowiańskim 1 w Zielonej Górze,
b)wywiezienie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów (w przypadku odzysku otrzymane z tego tytułu kwoty Wykonawca jest zobowiązany wpłacić na konto dochodów Sądu Okręgowego) lub transport i składowanie na składowisku odpadów oraz ich utylizację - dotyczy tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów; Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport i utylizację odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe zezwolenia musi posiadać. Wykonawca jest zobowiązany na etapie realizacji przedmiotu zamówienia przedłożyć stosowne protokoły z odzysku i utylizacji, jako załączniki przy odbiorach ww. robót remontowych.
c)zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie porządku i ładu na placu budowy, w tym w miejscach budowy, zabezpieczenie stanowisk pracy i pokoi przed kurzem lub zniszczeniem, posprzątanie i mycie pokoi i korytarzy po pozostałościach po pracach.
10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań w specjalistycznym laboratorium pod kątem spełnienia wymagań ww. norm losowo pobranej grupy materiałów użytych do wykonania zadania na koszt Wykonawcy.
11.Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dokumentacji powykonawczej (wszystkie dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia)

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 235616

Data publikacji: 2015-09-10

Nazwa: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Ulica: Pl. Słowiański 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Zielona Góra

Kod pocztowy: 65-958

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 68 3220155

Numer faxu: 68 3220155

Adres strony internetowej: www.zielona-gora.so.gov.pl

Regon: 00032544600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie klimatyzacji w części budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu części instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń klimatyzatorów w budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1.
2.Zakres rzeczowy robót określają:
a)dokumentacja projektowa opracowana przez: Pracownię Projektową INSTAL TECH, ul. Prosta 29, 65-783 Zielona Góra, w następującym zakresie rzeczowym:
­Projekt Budowlany branży sanitarnej, elektrycznej,
­Projekt Wykonawczy branży sanitarnej, elektrycznej,
­Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
b)opis przedmiotu zamówienia opracowany przez Zamawiającego w oparciu o ww. opracowania na część zadania przewidzianego do realizacji w roku 2015,
c)przedmiar robót w zakresie przewidzianym do wykonania zamówienia na rok 2015.
3. Zadanie realizowane będzie na podstawie:
Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 13.04.2015 roku o
udzieleniu pozwolenia . ( znak: DI-KZ.4125.121.2015.KK),
Decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra Nr 309/15 z dnia 21.04.2015 2015 roku o
pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych.
4.Wartość przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie ww. dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, opisu przedmiotu zamówienia, ww. decyzji oraz innych danych np.: wizji lokalnej Wykonawcy, którą Zamawiający zaleca przeprowadzić przed przygotowaniem oferty przez Wykonawcę/Wykonawców.
5.Wykonawca realizuje roboty określone w umowie z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji zadania uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.
6.Zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i muszą spełniać wymagania Polskich Norm wynikające z dokumentacji projektowej i zapewniające pełną sprawność eksploatacyjną.
7.Dostawa materiałów i urządzeń, koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), dokumentacja wykonawcza i powykonawcza, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, koszty poboru wody i energii elektrycznej, koszty wywozu i składowania gruzu i urobku na składowisku odpadów, koszty uporządkowania terenu, uzgodnień z właściwymi organami uprawnionymi do nadzoru i odbioru, oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy należą po stronie Wykonawcy i muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.
8.Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wypełniony harmonogram terminowy realizacji zadania. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
9.Wykonawca musi uwzględnić przede wszystkim ciągłą i niezakłóconą pracę Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1, bezkolizyjny dostęp pracowników Sądu, interesantów do budynku w godzinach jego urzędowania, a także zapewnić:
a)bezpieczeństwo budynków sąsiednich zlokalizowanych na nieruchomościach graniczących z budynkiem przy Placu Słowiańskim 1 w Zielonej Górze,
b)wywiezienie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów (w przypadku odzysku otrzymane z tego tytułu kwoty Wykonawca jest zobowiązany wpłacić na konto dochodów Sądu Okręgowego) lub transport i składowanie na składowisku odpadów oraz ich utylizację - dotyczy tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów; Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport i utylizację odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe zezwolenia musi posiadać. Wykonawca jest zobowiązany na etapie realizacji przedmiotu zamówienia przedłożyć stosowne protokoły z odzysku i utylizacji, jako załączniki przy odbiorach ww. robót remontowych.
c)zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie porządku i ładu na placu budowy, w tym w miejscach budowy, zabezpieczenie stanowisk pracy i pokoi przed kurzem lub zniszczeniem, posprzątanie i mycie pokoi i korytarzy po pozostałościach po pracach.
10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań w specjalistycznym laboratorium pod kątem spełnienia wymagań ww. norm losowo pobranej grupy materiałów użytych do wykonania zadania na koszt Wykonawcy.
11.Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dokumentacji powykonawczej (wszystkie dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia)

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453312204 (Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2015

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać co udokumentuje np. referencjami, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością co najmniej dwie realizacje zadań polegających na wykonaniu systemów klimatyzacji o wartości równej lub przekraczającej 70.000 zł każda, oraz przedstawić dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Potencjał techniczny: nie dotyczy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym:
kierownikiem robót sanitarnych z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczeniem min. 3 letnim do kierowania tymi pracami,
kierownikiem robót elektrycznych z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Osoby ww. muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623)

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca musi udokumentować, że dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia przy założeniu, że:
a)ma opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę 150.000,00 zł

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do I rozdziału SIWZ. Brak wypełnienia druku oferty w zakresie ceny ofertowej (wartość brutto, netto, podatek od towarów i usług) spowoduje odrzucenie oferty.
2. Uproszczony Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą całkowitą cenę zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przygotował kosztorys ofertowy w oparciu o załączony przedmiar robót. Wyceny prac należy dokonać przy zastosowaniu określonych w przedmiarze technologii i materiałów lub technologii i materiałów równoważnych, gwarantujących ten sam efekt użytkowy, techniczny oraz identyczną trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Cena podana w ofercie przez Wykonawcę traktowana będzie jako ryczałtowa.
3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:
1.terminów realizacji przedmiotu niniejszej umowy, możliwa będzie w następujących przypadkach;
1)wstrzymania robót lub przerw, powstałych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
2)wstrzymania robót, na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub
przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
3)wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn
innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych materiałów, urządzeń lub elementów wyposażenia, czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa,
4)wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z przeszkodami, które nie były możliwe do przewidzenia po przeanalizowaniu dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiającego projektu, dokumentów Zamawiającego, dotyczących przełożenia fragmentów sieci kanalizacji deszczowej jak i wizji lokalnej,
5)wystąpienia w trakcie wykonywania robót warunków niezależnych od Wykonawcy, które w znaczny sposób opóźniłyby zakończenie robót,
6)ponadprzeciętnego opóźnienia organów administracji w wydaniu decyzji lub uzgodnień koniecznych do zakończenia prawidłowego wykonania robót, jeśli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zaszłaby okoliczność wydania nowych uzgodnień i decyzji. W takim wypadku Wykonawca będzie działał na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa,
7)wystąpienia w trakcie wykonywania robót niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy z przyczyn technologicznych, które w znaczny sposób opóźniłyby zakończenie prac. Wystąpienie tych warunków musi być potwierdzone przez IMiGW z wniosku Wykonawcy,
8)konieczności wykonania robót rodzajowo nie występujących w ofercie lub robót
zamiennych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; wydłużenie terminu może nastąpić o okres wynikający z protokołów ustaleń,
Zmiany wymienione w ust. 1 powyżej możliwe będą w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2.Sposobu wykonania prac, w tym zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych, o ile będą one prowadzić do zastosowania rozwiązań co najmniej równoważnych lub korzystniejszych pod względem materiałowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym.
3.Zlecania robót podwykonawcom - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany umowy dotyczącej zlecania robót podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4.Zmiany wysokości podatku od towarów i usług.
5.Zmiany sposobu płatności tj. na płatności częściowe

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2:
wydłuzenie okresu gwarancji ponad wymagane 60 miesięcy na urządzenia klimatyzacyjne

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zielona-gora.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Plac Słowiański 1
65-958 Zielona Góra

Data składania wniosków, ofert: 25/09/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:30

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Pl. Słowiański 1, pok. nr 20 (Sekretariat Prezesa Sądu Okręgowego)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi