159996 / 2011-06-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim (Krosno Odrzańskie)
Wymiana 20 okien w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
Zamiejscowe Wydziały w Gubinie przy ul Piastowskiej 16
Opis zamówienia
I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1)Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana 20 okien o konstrukcji skrzynkowej na jednoramowe z drewna klejonego z szybą zespoloną odtwarzające kształt i podział istniejących okien, w tym 1 okno jednoramowe drewniane na okno jednoramowe z drewna klejonego z szybą zespoloną odtwarzające kształt i podział istniejącego okna w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim - Zamiejscowe Wydziały w Gubinie przy ul Piastowskiej 16
Na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Autorską Pracownię Projektową AR w Zielonej Górze w kwietniu 2006r., decyzji konserwatorskiej i udzielonych pozwoleń na budowę zgodnie z zakresem przewidzianym w ust. 2 poniżej.
2. Szczegółowy zakres robót w zakresie zadania określa dokumentacja projektowa, rysunki poglądowe wraz z przedmiarem robót i opisem przedmiotu zamówienia - Rozdz. III, IV, V SIWZ.
3. Wykonawca uwzględnia:
1) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenu i odtworzeniem elementów uszkodzonych, m.in. np.: wskutek poruszania się sprzętu budowlanego po nawierzchni drogowej,
2) zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy oraz terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz do postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie ma obowiązku wskazania terenu niezbędnego do urządzenia placu budowy oraz terenu do składowania materiałów i postoju maszyn i urządzeń, a koszty związane z ewentualnym ich urządzeniem ponosi Wykonawca,
3) uzyskanie zgody na pobór wody i energii w określonym miejscu i we własnym zakresie, ponoszenie wszelkich kosztów związanych ze zużyciem wody i energii,
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej (wszystkie dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do odbioru robót),
5) przedłożenie harmonogramu wykonania prac w dniu podpisania umowy.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 159996
Data publikacji: 2011-06-16
Nazwa: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
Ulica: ul. Piastów 10L
Numer domu: 10L
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Kod pocztowy: 66-600
Województwo / kraj: lubuskie
Numer telefonu: 0-68 383 99 10
Numer faxu: 0-68 383 04 55
Adres strony internetowej: www.krosno-odrz.sr.gov.pl
Regon: 00032547500000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana 20 okien w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
Zamiejscowe Wydziały w Gubinie przy ul Piastowskiej 16
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1)Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana 20 okien o konstrukcji skrzynkowej na jednoramowe z drewna klejonego z szybą zespoloną odtwarzające kształt i podział istniejących okien, w tym 1 okno jednoramowe drewniane na okno jednoramowe z drewna klejonego z szybą zespoloną odtwarzające kształt i podział istniejącego okna w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim - Zamiejscowe Wydziały w Gubinie przy ul Piastowskiej 16
Na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Autorską Pracownię Projektową AR w Zielonej Górze w kwietniu 2006r., decyzji konserwatorskiej i udzielonych pozwoleń na budowę zgodnie z zakresem przewidzianym w ust. 2 poniżej.
2. Szczegółowy zakres robót w zakresie zadania określa dokumentacja projektowa, rysunki poglądowe wraz z przedmiarem robót i opisem przedmiotu zamówienia - Rozdz. III, IV, V SIWZ.
3. Wykonawca uwzględnia:
1) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenu i odtworzeniem elementów uszkodzonych, m.in. np.: wskutek poruszania się sprzętu budowlanego po nawierzchni drogowej,
2) zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy oraz terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz do postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie ma obowiązku wskazania terenu niezbędnego do urządzenia placu budowy oraz terenu do składowania materiałów i postoju maszyn i urządzeń, a koszty związane z ewentualnym ich urządzeniem ponosi Wykonawca,
3) uzyskanie zgody na pobór wody i energii w określonym miejscu i we własnym zakresie, ponoszenie wszelkich kosztów związanych ze zużyciem wody i energii,
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej (wszystkie dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do odbioru robót),
5) przedłożenie harmonogramu wykonania prac w dniu podpisania umowy.
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454211328 (Instalowanie okien)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 15/10/2011
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem, w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch zamówień o podobnym charakterze i złożoności tj. w zakresie wykonania dwóch zadań polegających na realizacji robót w zakresie wymiany stolarki okiennej w obiektach zabytkowych o wartości minimum 100.000,00 zł. brutto każda.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym- Kierownika budowy z uprawnieniami wykonawczymi branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym z co najmniej 2 letnim doświadczeniem na budynkach zabytkowych
Osoba przewidziana na stanowisko kierownika budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i mieć opłacone wymagane składki zgodnie z Ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.) oraz opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2174).
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
2.1. Formularz ofertowy na załączniku nr 1,
2.2. Oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu wizji budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim- Zamiejscowe Wydziały w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16 wg załącznika nr 7 potwierdzone przez Zamawiającego.
2.3. Kosztorys ofertowy uproszczony, zestawienie R,M,S.
2.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
2.5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
a) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, (treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem lub liderem, pełnomocnictwo podpisane przez obu Wykonawców winno być dołączone do oferty),
b) wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika - lidera lub jednego ze współpartnerów;
c) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów,
2.6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć wszystkie dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, o których mowa w pkt IV, ppkt 1.1. i 1.3.
4. Ocena spełnienia warunków określonych dla Wykonawców będzie dokonywana przy zastosowaniu formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawca spełniający warunki otrzyma ocenę spełnia natomiast Wykonawca nie spełniający któregokolwiek z warunków z uwzględnieniem art. 26 ust.3 ustawy pzp otrzyma ocenę nie spełnia i zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia, a jego ofertę jako Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 4 pzp wykluczonego - uznaje się za odrzuconą
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Nie
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krosno-odrz.sr.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: www.krosno-odrz.sr.gov.pl
Data składania wniosków, ofert: 11/07/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 10:30
Miejsce składania:
Ofertę należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, pok. nr 102 (Oddział Administracyjny) w godzinach urzędowania w ostatecznym terminie do 11.07.2011r. do godz. 10:30.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
12840 / 2015-01-19 - Inny: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynków magazynowych: nr 10 oraz nr 11 zlokalizowanych w m. Wędrzyn na rzecz JW. 5700 Międzyrzecz
193376 / 2014-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miejski w Skwierzynie - Skwierzyna (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pracowni artystycznych oraz rozwój oferty kulturalnej i animacyjnej Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury
122361 / 2014-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Strzelce Krajeńskie - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont skweru przy Kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich
399310 / 2011-11-28 - Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu pomieszczeń na II piętrze w budynku koszarowym w JW. 2423 Żagań. Spr. nr 22/WR/2011
130920 / 2009-05-04 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
roboty budowlane dotyczÄ…ce wymiany sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania w obiektach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze
96138 / 2014-03-21 - Inny: Gminna samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim - Ośno Lubuskie (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont elewacji kamienic mieszkalnych przy ul. Słubickiej nr 5 oraz nr 7 w Ośnie Lubuskim
285400 / 2010-09-09 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zielona Góra
Nadleśnictwo Zielona Góra - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi leśnej nr 220/1094 w leśnictwie Laski (uszkodzenia powstałe w wyniku powodzi)
300910 / 2012-08-14 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Zielona Góra
Nadleśnictwo Zielona Góra - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa leśnej dostrzegalni p.poż. Wysoka
284438 / 2015-10-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja i rozbudowa bazy Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej - II etap
206636 / 2012-06-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. "Obwód Lecznictwa Kolejowego" - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlano - remontowe w budynku przychodni lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Dworcowej 4.
94389 / 2015-06-25 - Inny: Jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Ośno Lubuskie - Ośno Lubuskie (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa dróg leśnych nr 1 i 26 w leśnictwie Lipienica i Słońsk - etap II
2710 / 2016-01-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - Nowa Sól (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie kablowej sieci elektromagnetycznej SN i nn wg dokumentacji technicznej na potrzeby zasilania Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
79853 / 2009-05-26 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miejski Szprotowa - Szprotawa (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont kaplicy cmentarnej przy cmentarzu komunalnym w Szprotawie.
271572 / 2015-10-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Żagań o Statusie Miejskim - Żagań (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zagospodarowanie kwartału ul. Warszawska - ul. Bracka, - ul. Długa - ul. Rynek w ramach Rewitalizacji Starówki Miejskiej w Żaganiu
8572 / 2013-01-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa sieci elektroenergetycznej, montaż podświetlanych znaków pionowych w Porcie Lotniczym Zielona Góra/Babimost