247996 / 2011-08-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy (Jelenia Góra)
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
UL. NORWIDA NR 9
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku sądu w Jeleniej Górze, przy ul. Norwida 9 na terenie działki nr 315 (przed połączeniem działki nr 228 i 229) obręb ewidencyjny 0032 32 Jelenia Góra, AM - 2, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem przyłączy.
UWAGA: z niniejszego postępowania zamawiający wyłącza, ujęte w dokumentacji projektowej, wyposażenie budynku oraz urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) rozebranie budynków gospodarczych - parterowych;
2) nowy budynek;
3) przebudowę istniejącego budynku sądu;
4) przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, sieci cieplnej i telekomunikacyjne;
5) zjazdy z dróg publicznych;
6) wewnętrzny układ komunikacyjny, zieleń;
7) ogrodzenie.
1.2. Charakterystyka budynku nowego i przebudowywanego:
- pow. działki 3.700,00 m²
- pow. zabudowy 1.537,70 m²
- pow. terenów zielonych 894,40 m²
- pow. dróg i parkingów 317,00 m²
- pow. chodników 950,90 m²
- pow. całkowita obiektów 6.236,00 m²
- pow. użytkowa obiektów 5.321,20 m²
- kubatura obiektów 22.111,00 m³
w tym:
charakterystyka nowego budynku:
- powierzchnia zabudowy 1.190,10 m²
- powierzchnia użytkowa 4.478,40 m²
- kubatura 18.539,00 m³
charakterystyka przebudowywanego budynku:
- powierzchnia zabudowy 347,60 m²
- powierzchnia użytkowa 842,80 m²
- kubatura 3.572,00 m³
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 14, nr 15, nr 16, nr 18 do s.i.w.z.) a także, wykaz elementów wyposażenia i urządzeń występujących w dokumentacji projektowej, które zamawiający wyłączył z niniejszego postępowania, wskazane w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Jeżeli ze względów na specyfikę przedmiotu zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, parametry lub pochodzenie, to w każdym przypadku do opisu dodaje się wyrazy, lub równoważny przy czym równoważność oznacza, że przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę posiada cechy techniczne i jakościowe przedmiotu określone przez Zamawiającego, a różni się od niego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji rozwiązań równoważnych lub odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający posiada następujące decyzje dotyczące pozwolenia na budowę:
Decyzja Prezydenta miasta Jeleniej Góry Nr 229-2009 z dnia 15 maja 2009 r.
Decyzja Prezydenta miasta Jeleniej Góry Nr 229-2009- II z dnia 7 lipca 2009 r.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w miejscu, gdzie będzie realizowana budowa.
7. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć kosztorys ofertowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany opracować na podstawie formularza cenowego poszczególnych elementów robót złożonego z ofertą, harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia i uzgodnić go z zamawiającym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia podpisania umowy.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 247996
Data publikacji: 2011-08-17
Nazwa: Sąd Okręgowy
Ulica: Al. Wojska Polskiego 56
Numer domu: 56
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod pocztowy: 58-500
Województwo / kraj: dolnośląskie
Numer telefonu: 75 6415100
Numer faxu: 75 6415115
Adres strony internetowej: www.jelenia-gora.so.gov.pl
Regon: 00064175600000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
UL. NORWIDA NR 9
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku sądu w Jeleniej Górze, przy ul. Norwida 9 na terenie działki nr 315 (przed połączeniem działki nr 228 i 229) obręb ewidencyjny 0032 32 Jelenia Góra, AM - 2, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem przyłączy.
UWAGA: z niniejszego postępowania zamawiający wyłącza, ujęte w dokumentacji projektowej, wyposażenie budynku oraz urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) rozebranie budynków gospodarczych - parterowych;
2) nowy budynek;
3) przebudowę istniejącego budynku sądu;
4) przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, sieci cieplnej i telekomunikacyjne;
5) zjazdy z dróg publicznych;
6) wewnętrzny układ komunikacyjny, zieleń;
7) ogrodzenie.
1.2. Charakterystyka budynku nowego i przebudowywanego:
- pow. działki 3.700,00 m²
- pow. zabudowy 1.537,70 m²
- pow. terenów zielonych 894,40 m²
- pow. dróg i parkingów 317,00 m²
- pow. chodników 950,90 m²
- pow. całkowita obiektów 6.236,00 m²
- pow. użytkowa obiektów 5.321,20 m²
- kubatura obiektów 22.111,00 m³
w tym:
charakterystyka nowego budynku:
- powierzchnia zabudowy 1.190,10 m²
- powierzchnia użytkowa 4.478,40 m²
- kubatura 18.539,00 m³
charakterystyka przebudowywanego budynku:
- powierzchnia zabudowy 347,60 m²
- powierzchnia użytkowa 842,80 m²
- kubatura 3.572,00 m³
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 14, nr 15, nr 16, nr 18 do s.i.w.z.) a także, wykaz elementów wyposażenia i urządzeń występujących w dokumentacji projektowej, które zamawiający wyłączył z niniejszego postępowania, wskazane w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Jeżeli ze względów na specyfikę przedmiotu zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, parametry lub pochodzenie, to w każdym przypadku do opisu dodaje się wyrazy, lub równoważny przy czym równoważność oznacza, że przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę posiada cechy techniczne i jakościowe przedmiotu określone przez Zamawiającego, a różni się od niego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji rozwiązań równoważnych lub odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający posiada następujące decyzje dotyczące pozwolenia na budowę:
Decyzja Prezydenta miasta Jeleniej Góry Nr 229-2009 z dnia 15 maja 2009 r.
Decyzja Prezydenta miasta Jeleniej Góry Nr 229-2009- II z dnia 7 lipca 2009 r.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w miejscu, gdzie będzie realizowana budowa.
7. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć kosztorys ofertowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany opracować na podstawie formularza cenowego poszczególnych elementów robót złożonego z ofertą, harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia i uzgodnić go z zamawiającym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia podpisania umowy.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres w miesiącach: 48
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Kwota wadium wynosi: 465.000,00 zł. (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100.)
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed godziną 13:00
dnia 27 września 2011 r.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy zamawiającego:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze NBP 90 1010 1674 0034 7613 9120 0000
W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu OG-ZP-3-2011.
Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie zamawiającego. Kasa zamawiającego znajduje się w budynku Sądu Okręgowego przy Al. Wojska Polskiego nr 56 w Jeleniej Górze (parter) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:30.
8. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zawierać w szczególności:
1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
2) termin obowiązywania gwarancji - nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji,
4) wysokość wadium zgodną z określoną w s.i.w.z.,
5) wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium,
6) dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia, lub że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji, stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer OG-ZP-3-2011 o udzielenie zamówienia na rozbudowę i przebudowę budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Norwida 9.
9. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli z treści złozonych dokumentów będzie wynikać, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie budynku niemieszkalnego, zaklasyfikowanego zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 ze zmianami) do budynków biurowych (klasa 1220). Zamawiający wymaga aby wartość każdej ze zrealizowanych robót była nie mniejsza niż 20.000.000,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia milionów 00/100 zł. brutto) kubatura każdego z budynków nie mniejsza niż 18.000 m³, a powierzchnia netto każdego
z budynków nie mniejsza niż 5.000 m².
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek jeżeli z treści złożonych dokumentów będzie wynikać, że wykonawca dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy;
b) osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
- instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
- instalacji teletechnicznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
- robót drogowych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,
c) osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII, tj. w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego,
d) osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do certyfikowania sieci strukturalnej, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
e) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy wynosiła co najmniej 100 osób, a liczebność personelu kierowniczego wynosiła co najmniej 10 osób.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli z treści złożonych dokumentów będzie wynikać, że:
a) wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5. 000.000,00 zł (słownie: pięć milionów 00/100 złotych);
b) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być mniejsza niż 10.000.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów 00/100 złotych).
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 5: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli wykonawca posiada taki wpis.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy:
1) zmiana kwoty wynagrodzenia brutto wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT;
2) zmniejszenie zakresu robót (np. w wyniku ograniczeń finansowych lub na skutek przyjęcia odmiennych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych). W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust.6 wzoru umowy (załącznik nr 13 do s.i.w.z.);
3) wykonanie robot zamiennych w związku z przyjęciem odmiennych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych. Wartość robót zamiennych zostanie wyliczona przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych, na podstawie których wyliczono cenę ofertową. Ceny materiałów zostaną określone, na podstawie aktualnych cenników Sekocenbud lub Orgbud-serwis. Do wyliczeń będą przyjmowane jednostkowe ceny średnie. Jeżeli w w/w cennikach nie będzie danego materiału, to Wykonawca przyjmie ceny rynkowe zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonanie robót zamiennych nie może skutkować zwiększeniem wartości umowy;
4) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i są one niezależne od wykonawcy, na przykład:
- wstrzymanie robót przez konserwatora zabytków, w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie budowy;
- ograniczenie lub czasowe wstrzymanie finansowania inwestycji przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
b) w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;
c) zamawiający i wykonawca dopuszczają możliwość skrócenia terminu realizacji umowy, odpowiednio do możliwości finansowych zamawiającego. W takim przypadku zamawiający i wykonawca wspólnie uzgodnią terminy realizacji poszczególnych etapów robót, a następnie wykonawca skoryguje harmonogram rzeczowo-finansowy i przedłoży go do zatwierdzenia zamawiającemu;
5) zmiana podwykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 9 wzoru umowy.
6) aktualizacja danych zamawiającego i wykonawcy w przypadku zmiany tych danych;
7) zmiana formy należytego zabezpieczenia umowy;
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.jelenia-gora.so.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy
Al. Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra
Data składania wniosków, ofert: 27/09/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 13:00
Miejsce składania:
Sąd Okręgowy
Al. Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra
Pokój 202
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 60
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Podobne przetargi
6368 / 2009-01-20 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane w ramach zamówień dodatkowych dot. modernizacji pomieszczen Kliniki Chorób Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 47 Wrocław. Nr sprawy RAP/72/08
209176 / 2015-08-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych - Przemków (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remonty bieżące dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego
442470 / 2013-10-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Milicz - Milicz (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa ulic gminnych Odrodzenia i Sycowskiej w Miliczu polegająca na utwardzeniu jezdni, chodników, zjazdów na posesje, uzupełnieniu oświetlenia drogowego, przebudowie infrastruktury technicznej
72956 / 2014-03-05 - Inny: Państwowa Osoba Prawna
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa kotłowni olejowej na olejowo-gazową i montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Mińskiej 60 we Wrocławiu
115504 / 2011-05-16 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego RAP/112/2010, którego przedmiotem jest: modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych dla Wydziału Laboratorium Diagnostycznego Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób koni, Psów i Kotów we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 47 RAP/50/2011
141803 / 2011-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kobierzyce - Kobierzyce (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa kanalizacji sanitarnej kolidującej z przebudową drogi i chodnika w miejscowości Małuszów, na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej.
79459 / 2009-05-25 - Inny: pomoc społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja budynku MOPS w Wałbrzychu
269606 / 2009-08-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia - Szklarska Poręba (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana i remont dachu budynku Iskra
143917 / 2014-07-03 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa strychu, stropów, remont więźby dachowej wraz z remontem pomieszczeń oraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych i dla osób niepełnosprawnych - ul. Kożuchowska 5 we Wrocławiu, sprawa numer RAP.272.69.2014
412066 / 2014-12-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Mietków - Mietków (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Śladami Domanickich bzów budowa chodnika.
372997 / 2010-12-28 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja pomieszczeń dla dużych i małych zwierząt Katedry Kliniki Chirurgii
we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 51.
(nr sprawy RAP/119/2010)
105215 / 2013-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Zasobu Komunalnego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rewitalizacja kamienicy komunalnej we Wrocławiu położonej przy ul. Chrobrego 34A. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Rewitalizacja kamienic komunalnych położonych przy ul. Chrobrego 34A, Niemcewicza 34, Rydygiera 43 we Wrocławiu RPDS 09.01.00-02-097/12, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
139306 / 2014-04-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Olszyna - Olszyna (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
MODERNIZACJA OBIEKTU NA POTRZEBY GMINNEGO OÅšRODKA KULTURY W OLSZYNIE.
154319 / 2012-07-16 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót polegających na bieżącym utrzymaniu Obiektów Inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Wrocław - rejon w Lubaniu
168135 / 2015-11-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Inwestycji Miejskich - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie zamówienia dodatkowego w ramach zadania pn.: Przebudowa przejścia podziemnego oraz terenu w rejonie skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Świdnickiej we Wrocławiu w ramach projektu Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Świdnickiej - etap IIA, w podziale na zadania.
244927 / 2011-09-14 - Inny: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jawor - Jawor (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Myśliborskiej 3a w Jaworze
242952 / 2009-07-17 - Uczelnia publiczna
Politechnika Wrocławska - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont sali nr 22 w budynku C-3 przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu
139133 / 2010-05-31 - Uczelnia publiczna
Politechnika Wrocławska - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i przebudowa biura Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów I-20 w bud. A-4 PWr przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu.
272798 / 2009-08-10 - Inny: instytucja kościelna
Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Kontynuacja restauracji zabytkowej plebanii we Wrocławiu-Praczach Odrzańskich
w konstrukcji szachulcowej z XVII wieku umożliwiająca uruchomienie obiektu dla celów społecznych - 2009.
120105 / 2009-07-27 - Uczelnia publiczna
Politechnika Wrocławska - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji remontu polegającego na polimeryzacji starej wykładziny podłogowej na dwóch kondygnacjach IX i X, wymianie wykładziny w pokoju nr 8, wraz z ułożeniem terakoty w piwnicy i wiatrołapie w DS. T-16 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wittiga 4 we Wrocławiu
194204 / 2014-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Milicz - Milicz (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie wraz z remontem
96656 / 2015-04-27 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa odcinka DK 8 Szczytna - Duszniki Zdrój
297795 / 2010-10-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Szkoła Podstawowa nr 10 - Bielawa (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie
188707 / 2014-09-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Strzegom - Strzegom (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu
wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych - określone jako ETAP III Budowa drobnej infrastruktury publicznej - ul. Koszarowa
33467 / 2010-02-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ - Lądek-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Nieprzewidziane roboty budowlane w zakresie remontu pokoi z węzłami sanitarny mi w budynku Paw. III przy ul. Orla 4.
242965 / 2012-11-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Polkowice - Polkowice (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej w ramach zadania Budowa dróg na terenie gminy - roboty uzupełniające.
345290 / 2014-10-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Jelenia Góra - Jelenia Góra (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa oraz utwardzenie wybranych ulic w Jeleniej Górze, w tym:
Przebudowa ul. Wojewódzkiej w Jeleniej Górze oraz utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Urocza II w Jeleniej Górze wraz z wytyczeniem i utwardzeniem części dróg na tym osiedlu
122731 / 2013-06-24 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczeń Domu Studenckiego Centaur pl. Grunwaldzki 65 we Wrocławiu - sprawa RAP.272.45.2013
210900 / 2014-06-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sobótka - Sobótka (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce,
przy ul. Åšwidnickiej 20 - przetarg drugi