236252 / 2014-07-15 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Warszawie (Warszawa)

Renowacja części elewacji budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy
al. Solidarności 127 w Warszawie ZP/INW/32/14

Opis zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji części elewacji budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie na podstawie dokumentacji projektowej: Projekt renowacji elewacji wraz z przebudową koryt odwadniających połaci dachowych oraz iluminacji elewacji budynku Sądu Okręgowego w Warszawie położonego przy al. Solidarności 127 oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, czynnej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 32/N/09 z dnia 02.02.2009 r. o pozwoleniu na budowę, zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynikających z wpisu budynku do rejestru zabytków, zgodnie z decyzją nr 75/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. oraz decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 391/N/09 z dnia 11.03.2009 r., i uzupełniających założeń i wytycznych Zamawiającego opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nieodstępujących w sposób istotny od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę.
2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia. Termin i miejsce określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 236252

Data publikacji: 2014-07-15

Nazwa: Sąd Okręgowy w Warszawie

Ulica: Al. Solidarności 127

Numer domu: 127

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-898

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 4407183

Numer faxu: 022 4405042

Regon: 00032469400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Renowacja części elewacji budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy
al. Solidarności 127 w Warszawie ZP/INW/32/14

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji części elewacji budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie na podstawie dokumentacji projektowej: Projekt renowacji elewacji wraz z przebudową koryt odwadniających połaci dachowych oraz iluminacji elewacji budynku Sądu Okręgowego w Warszawie położonego przy al. Solidarności 127 oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, czynnej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 32/N/09 z dnia 02.02.2009 r. o pozwoleniu na budowę, zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynikających z wpisu budynku do rejestru zabytków, zgodnie z decyzją nr 75/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. oraz decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 391/N/09 z dnia 11.03.2009 r., i uzupełniających założeń i wytycznych Zamawiającego opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nieodstępujących w sposób istotny od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę.
2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia. Termin i miejsce określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 18

Informacja na temat wadium:
1)Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2)Wadium ustala się w wysokości:
- 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na renowacji elewacji o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych) każda, w tym 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na renowacji elewacji w obiekcie użyteczności publicznej (np. sądy, urzędy, banki) będącym pod opieką konserwatora zabytków lub wpisanym do rejestru zabytków wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum trzema osobami posiadającymi uprawnienia, tj.:
a)co najmniej 1 (jedną) osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie jako kierownik budowy przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011, Nr 165, poz. 987),
b)co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym:
- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
-aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
c) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym:
- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
-aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100),
b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1)terminu realizacji przedmiotu umowy oraz jego etapów w przypadku:
a)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
b)zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu umowy wskazanych w umowie i harmonogramie rzeczowo - finansowym wymuszonych okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, niezależnymi od Wykonawcy,
c)nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,
d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót niewynikającego z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
e)wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć,
f)przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy i instytucje,
2)zmiany stawki podatku VAT i związanej z tym ceny brutto,
3)zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego, bez zmiany terminu realizacji umowy,
4)zmiany spowodowane wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,
5)zmiany zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie,
6)wykonania robót zamiennych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli jest to konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2.W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ust. 1 pkt 1, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.
3.Postanowienia wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
4. Zmiana umowy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku nieotrzymania środków koniecznych do realizacji umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
6.W sytuacji opisanej w ust. 5, Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część umowy - wówczas zmniejszony zakres robót należy wycenić w oparciu o składniki cenotwórcze i średnie ceny materiałów zawarte w biuletynach i informatorach Sekocenbud obowiązujących w kwartale, w którym występuje zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. W przypadku niewystępowania cen materiałów i urządzeń w informatorach Sekocenbud Wykonawca zobowiązany jest zastosować w wycenie cenniki wydane przez producenta lub dystrybutora materiałów/urządzeń.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.warszawa.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych
00 - 898 Warszawa, al. Solidarności 127, pok. 580

Data składania wniosków, ofert: 30/07/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych
00 - 898 Warszawa, al. Solidarności 127, pok. 580

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454430004 (Roboty elewacyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Podobne przetargi