374210 / 2014-11-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Warszawie (Warszawa)

Wykonanie remontu wejścia głównego oraz parteru w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie. ZP/INW/52/14

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wejścia głównego oraz parteru w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie.
2) Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia tj. obiekt zabytkowy i konieczność zachowania charakteru i wyglądu budynku o ile w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych, należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza przyjęcie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych nie gorszych niż wskazane w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej.
3) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 374210

Data publikacji: 2014-11-13

Nazwa: Sąd Okręgowy w Warszawie

Ulica: Al. Solidarności 127

Numer domu: 127

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-898

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 4407183

Numer faxu: 022 4405042

Regon: 00032469400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu wejścia głównego oraz parteru w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie. ZP/INW/52/14

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wejścia głównego oraz parteru w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie.
2) Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia tj. obiekt zabytkowy i konieczność zachowania charakteru i wyglądu budynku o ile w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych, należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza przyjęcie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych nie gorszych niż wskazane w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej.
3) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 90

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
- 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano -remontowych, w tym 1 (jedną) robotę budowlaną w obiekcie użyteczności publicznej (np. sądy, urzędy, banki) będącym pod opieką konserwatora zabytków lub wpisanego do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 175.000 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) każda, wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum trzema osobami posiadającymi uprawnienia, tj.:
a)co najmniej 1 (jedną) osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie jako kierownik budowy przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011, Nr 165, poz. 987), oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnej z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów,
b) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym:
- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
c) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym:
- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: termin wykonania zamówienia

Znaczenie kryterium 2: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.warszawa.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Warszawie

Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych
00 - 898 Warszawa, al. Solidarności 127, pok. 580

Data składania wniosków, ofert: 28/11/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Warszawie

Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych
00 - 898 Warszawa, al. Solidarności 127, pok. 580

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1)terminu realizacji przedmiotu umowy oraz jego etapów w przypadku:
a)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
b)zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu umowy wskazanych w umowie i harmonogramie rzeczowo - finansowym wymuszonych okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, niezależnymi od Wykonawcy,
c)wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót niewynikającego z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę).
2)zmiany stawki podatku VAT i związanej z tym ceny brutto,
3)zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego, bez zmiany terminu realizacji umowy,
4)zmiany zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
2. W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ust. 1 pkt 1, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.
3. Postanowienia wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
4. Zmiana umowy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
450000007 (Roboty budowlane)

Podobne przetargi