92815 / 2016-06-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Koninie (Konin)

Remont części pomieszczeń biurowych i pomieszczeń archiwum w budynkach Sądu Rejonowego w Słupcy oraz dostawa i montaż regałów przesuwnych do pomieszczeń archiwalnych

Opis zamówienia

1.CZĘŚĆ I - Remont części pomieszczeń biurowych i archiwalnych w budynkach Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 i ul. Traugutta 4 obejmujący 1.1.Remont pomieszczeń Archiwum w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Traugutta obejmujący m.in.: a) Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr 107 (parter) pow. 23,71 m2, b) Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr 108 (parter) pow. 22,82 m2, c) Tymczasowe Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr -101 (piwnica) pow. 5,54 m2, d) Tymczasowe Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr -102 (piwnica) pow. 10,02 m2, e) Tymczasowe Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr -103 (piwnica) pow. 22,60 m2, f) Tymczasowe Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr -104 (piwnica) pow. 7,07 m2, g) Pomieszczenie techniczne - węzeł cieplny nr -105 (piwnica) pow. 7,35 m2, h) Klatkę schodową nr -1K1 (piwnica) pow. 1,36 m2 .1.2. Remont pomieszczeń na parterze (pom. nr 103,104,110 i 116) oraz pomieszczeń na piętrze (pom. nr 207, 208 i 209) w budynku A przy ul. Armii Krajowej 2,1.3. Remont instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej, 1.4. Szczegółowy opis prac znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 A do niniejszej SIWZ. 1.6 Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne, 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.2. CZĘŚĆ II - Dostawa i montaż regałów przesuwnych do pomieszczeń archiwalnych w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy. 2.1.Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 B do niniejszej SIWZ.2.2 Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 39131100-0 Regały archiwalne 3. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki, winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 4. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do godz. 14.00, po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem Sądu Rejonowego w Słupcy - Marcinem Adamczakiem - tel. 63 275 21 91 wew. 25. 5.W związku z tym, że remont prowadzony będzie w czynnym obiekcie, Wykonawca winien zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa. 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Sądu. 7.Zamawiający wymaga aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, a w szczególności głośne kucia, wiercenia, rozbiórki itp., były prowadzone po godzinie 14-tej i w dni wolne od pracy w Sądzie. 8.Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia. 9. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. 10. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.). 11. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w opracowanej przez Biuro Projektów i Usług AG PROJEKT Arkadiusz Guźniczak dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1A (Część I) i załącznik 1B (Część II) do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca wykonujący I część zamówienia winien wykonać I etap prac (w pomieszczeniach piwnicy) w terminie maksymalnie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy. Po zakończeniu prac w pomieszczeniach piwnicy Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w celu umożliwienia montażu regałów w w/w pomieszczeniach. II etap prac (w pomieszczeniach na parterze) Wykonawca również winien wykonać w terminie maksymalnie 3 tygodni od chwili udostępnienia pomieszczenia. 13. Wykonawca wykonujący II część zamówienia winien dokonać montażu regałów w pomieszczeniach piwnicy w terminie nie późniejszym niż 3 dni od dnia przekazania pomieszczeń przez Wykonawcę wykonującego ich remont oraz w terminie nie późniejszym niż 5 dni od dnia przekazania pomieszczeń na parterze przez Wykonawcę wykonującego ich remont. Przy szacowaniu czasu niezbędnego na wykonanie II części zamówienia Wykonawca winien wziąć pod uwagę konieczność etapowania prac przez Wykonawcę wykonującego I część zamówienia. 14. Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonywania robót towarzyszących polegających na wynoszeniu wyposażenia znajdującego się w remontowanych pomieszczeniach (za wyjątkiem akt w archiwach) w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Sądu Rejonowego w Słupcy oraz do późniejszego wniesienia wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń. Wykonawca winien odpowiednio zabezpieczyć przeniesione wyposażenie przed wszelkiego rodzaju utratą, uszkodzeniami itp. 15. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa opracowana dla przedmiotu zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.konin.so.gov.pl oraz do wglądu - w Sądzie Okręgowym w Koninie ul. Energetyka 5 (pok. nr 220). Dokumentacja będzie udostępniana Wykonawcom w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu. 16. Gwarancja. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia - co najmniej 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 92815

Data publikacji: 2016-06-17

Nazwa: Sąd Okręgowy w Koninie

Ulica: ul. Energetyka 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Konin

Kod pocztowy: 62-510

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 63 2423022 w. 176, 155

Numer faxu: 63 2426569

Adres strony internetowej: www.konin.so.gov.pl

Regon: 31161505700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont części pomieszczeń biurowych i pomieszczeń archiwum w budynkach Sądu Rejonowego w Słupcy oraz dostawa i montaż regałów przesuwnych do pomieszczeń archiwalnych

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1.CZĘŚĆ I - Remont części pomieszczeń biurowych i archiwalnych w budynkach Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 i ul. Traugutta 4 obejmujący 1.1.Remont pomieszczeń Archiwum w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Traugutta obejmujący m.in.: a) Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr 107 (parter) pow. 23,71 m2, b) Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr 108 (parter) pow. 22,82 m2, c) Tymczasowe Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr -101 (piwnica) pow. 5,54 m2, d) Tymczasowe Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr -102 (piwnica) pow. 10,02 m2, e) Tymczasowe Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr -103 (piwnica) pow. 22,60 m2, f) Tymczasowe Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr -104 (piwnica) pow. 7,07 m2, g) Pomieszczenie techniczne - węzeł cieplny nr -105 (piwnica) pow. 7,35 m2, h) Klatkę schodową nr -1K1 (piwnica) pow. 1,36 m2 .1.2. Remont pomieszczeń na parterze (pom. nr 103,104,110 i 116) oraz pomieszczeń na piętrze (pom. nr 207, 208 i 209) w budynku A przy ul. Armii Krajowej 2,1.3. Remont instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej, 1.4. Szczegółowy opis prac znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 A do niniejszej SIWZ. 1.6 Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne, 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.2. CZĘŚĆ II - Dostawa i montaż regałów przesuwnych do pomieszczeń archiwalnych w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy. 2.1.Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 B do niniejszej SIWZ.2.2 Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 39131100-0 Regały archiwalne 3. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki, winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 4. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do godz. 14.00, po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem Sądu Rejonowego w Słupcy - Marcinem Adamczakiem - tel. 63 275 21 91 wew. 25. 5.W związku z tym, że remont prowadzony będzie w czynnym obiekcie, Wykonawca winien zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa. 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Sądu. 7.Zamawiający wymaga aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, a w szczególności głośne kucia, wiercenia, rozbiórki itp., były prowadzone po godzinie 14-tej i w dni wolne od pracy w Sądzie. 8.Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia. 9. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. 10. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.). 11. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w opracowanej przez Biuro Projektów i Usług AG PROJEKT Arkadiusz Guźniczak dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1A (Część I) i załącznik 1B (Część II) do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca wykonujący I część zamówienia winien wykonać I etap prac (w pomieszczeniach piwnicy) w terminie maksymalnie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy. Po zakończeniu prac w pomieszczeniach piwnicy Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w celu umożliwienia montażu regałów w w/w pomieszczeniach. II etap prac (w pomieszczeniach na parterze) Wykonawca również winien wykonać w terminie maksymalnie 3 tygodni od chwili udostępnienia pomieszczenia. 13. Wykonawca wykonujący II część zamówienia winien dokonać montażu regałów w pomieszczeniach piwnicy w terminie nie późniejszym niż 3 dni od dnia przekazania pomieszczeń przez Wykonawcę wykonującego ich remont oraz w terminie nie późniejszym niż 5 dni od dnia przekazania pomieszczeń na parterze przez Wykonawcę wykonującego ich remont. Przy szacowaniu czasu niezbędnego na wykonanie II części zamówienia Wykonawca winien wziąć pod uwagę konieczność etapowania prac przez Wykonawcę wykonującego I część zamówienia. 14. Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonywania robót towarzyszących polegających na wynoszeniu wyposażenia znajdującego się w remontowanych pomieszczeniach (za wyjątkiem akt w archiwach) w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Sądu Rejonowego w Słupcy oraz do późniejszego wniesienia wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń. Wykonawca winien odpowiednio zabezpieczyć przeniesione wyposażenie przed wszelkiego rodzaju utratą, uszkodzeniami itp. 15. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa opracowana dla przedmiotu zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.konin.so.gov.pl oraz do wglądu - w Sądzie Okręgowym w Koninie ul. Energetyka 5 (pok. nr 220). Dokumentacja będzie udostępniana Wykonawcom w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu. 16. Gwarancja. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia - co najmniej 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453143200 (Instalowanie okablowania komputerowego)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
391311000 (Regały archiwalne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 70

Informacja na temat wadium:
1.Każdy Wykonawca składając ofertę musi wnieść wadium w wysokości: a. 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) - w przypadku składania oferty na część I zamówienia, b. 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) - w przypadku składania oferty na część II zamówienia, c. 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) - w przypadku składania oferty łącznie na obie części zamówienia. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: a. w pieniądzu - przelew na konto Sądu Okręgowego w Koninie - BGK 83 1130 1017 0021 1000 1390 0004 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). W przypadku poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych i poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ich oryginały składane są w kasie Sądu Okręgowego (pokój nr 9) przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
a)W przypadku składania oferty na I część zamówienia - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. VIII, pkt 1.2 wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ. b) W przypadku składania oferty na II część zamówienia - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. VIII, pkt 1.2 wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ. c) W przypadku składania oferty na I i II część zamówienia - należy złożyć wykazy łącznie. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, wykaz wykonanych robót budowlanych lub dostaw składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1.3.Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. VIII pkt 1.3 - wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ.Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia kserokopii uprawnień budowlanych wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla w/w osób.W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ww. wykaz osób składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie. Wykaz osób należy złożyć wyłącznie w przypadku składania ofert na I część zamówienia lub na obie części łącznie.

Sytuacja ekonomiczna:
1.4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. VIII, pkt 1.4. UWAGA: Jeżeli z treści polisy (a w przypadku jej braku innego dokumentu) nie wynika, że jest ona (on) opłacona(y), należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód opłacenia. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokument ubezpieczenia składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.konin.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Koninie, ul. Energetyka 5, 62-510 Konin, pok. 220

Data składania wniosków, ofert: 04/07/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Koninie, ul. Energetyka 5, 62-510 Konin, pok. 220

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Remont części pomieszczeń biurowych i archiwalnych w budynkach Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 i ul. Traugutta 4

Opis:
1.1.Remont pomieszczeń Archiwum w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Traugutta obejmujący m.in.:
a)Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr 107 (parter) pow. 23,71 m2,
b)Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr 108 (parter) pow. 22,82 m2,
c)Tymczasowe Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr -101 (piwnica) pow. 5,54 m2,
d)Tymczasowe Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr -102 (piwnica) pow. 10,02 m2,
e)Tymczasowe Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr -103 (piwnica) pow. 22,60 m2,
f)Tymczasowe Archiwum IV Wydziału Ksiąg Wieczystych nr -104 (piwnica) pow. 7,07 m2,
g)Pomieszczenie techniczne - węzeł cieplny nr -105 (piwnica) pow. 7,35 m2,
h)Klatkę schodową nr -1K1 (piwnica) pow. 1,36 m2
1.2.Remont pomieszczeń na parterze (pom. nr 103,104,110 i 116) oraz pomieszczeń na piętrze (pom. nr 207, 208 i 209) w budynku A przy ul. Armii Krajowej 2,
1.3.Remont instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej,
1.4.Szczegółowy opis prac znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 A do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453143200 (Instalowanie okablowania komputerowego)

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 70

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Dostawa i montaż regałów przesuwnych do pomieszczeń archiwalnych w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy

Opis:
Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 B do SIWZ.

Kody CPV:
391311000 (Regały archiwalne)

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 52

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania

Znaczenie kryterium 2: 10

Podobne przetargi