224227 / 2012-10-22 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. (Środa Wielkopolska)

Oryginalny tusz C13T946140 Czarny Extra Wydajny marki Epson

Cena: 602.70 PLN

Roboty budowlane
- remont pokoi sędziowskich nr 27, 27a, 30, zlokalizowanych
w budynku Sądu przy ul. Stary Rynek 6.

Opis zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane
- remont pokoi sędziowskich nr 27, 27a, 30, zlokalizowanych
w budynku Sądu przy ul. Stary Rynek 6, zgodnie z:
a) Projektem technicznym - pokoje sędziowskie nr 27, 27a, 30 wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Przedmiarem robót - pokoje sędziowskie nr 27, 27a, 30, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 224227

Data publikacji: 2012-10-22

Nazwa: Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.

Ulica: Stary Rynek 6

Numer domu: 6

Miejscowość: Środa Wielkopolska

Kod pocztowy: 63-000

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 61 28 705 12

Numer faxu: 61 28 705 13

Adres strony internetowej: www.srodawlkp.sr.gov.pl

Regon: 00032412200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane
- remont pokoi sędziowskich nr 27, 27a, 30, zlokalizowanych
w budynku Sądu przy ul. Stary Rynek 6.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
2. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane
- remont pokoi sędziowskich nr 27, 27a, 30, zlokalizowanych
w budynku Sądu przy ul. Stary Rynek 6, zgodnie z:
a) Projektem technicznym - pokoje sędziowskie nr 27, 27a, 30 wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Przedmiarem robót - pokoje sędziowskie nr 27, 27a, 30, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie
z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 procent wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 40

Informacja na temat wadium:
Ustala się wadium w wysokości:
- 3 000,00 zł. (słownie: trzytysiącezłotych),

Termin wniesienia wadium:
a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
- wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone
w miejscu wskazanym w pkt. VIII.11 SIWZ , przed upływem na składanie ofert.
b) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty przy czym:
- wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy
NBP O/Poznań 41 1130 1088 0001 3118 1790 0001
z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony - Roboty budowlane- remont pokoi sędziowskich nr 27, 27a, 30, zlokalizowanych w budynku Sądu przy ul. Stary Rynek 6.
- w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w miejscu wskazanym w pkt. VIII.11 SIWZ przed upływem terminu składania ofert.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych podobnych w swym zakresie do przedmiotu zamówienia o minimalnej wartości 120.000,00 zł brutto każda przy czym jedna z nich została wykonana na obiekcie czynnym (funkcjonującym) i przedłożenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b) dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych,
c) dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Uwaga: wymagane wyżej uprawnienia budowlane bez ograniczeń, muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2010.243.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i budownictwa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz.U.2006.83.578 ze zm.), lub wynikać z wcześniej obowiązujących przepisów i być nadal ważne w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Sytuacja ekonomiczna:
posiada środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub posiada zdolność kredytową pozwalającej na całkowitą realizację przedmiotu zamówienia - minimum 120 000,00 zł, w okresie maksymalnie trzech miesięcy poprzedzających termin składania ofert.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
1. zmniejszenie lub zwiększenie liczby płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia - w zależności od kwot jakimi będzie dysponował Zamawiający zabezpieczonymi w budżecie - zmiany wprowadzone aneksem do umowy,
2. zmiana terminu realizacji umowy - wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy
a uniemożliwiających mu realizację prac, przy czym warunki określone w wytycznych do harmonogramu prac nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokonanie przedłużenia terminu realizacji umowy przez Zamawiającego - zmiana wprowadzona aneksem do umowy,
3. dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,
4. dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania części przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Konsekwencją takiej zmiany może być również zmiana wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy w zależności od tego czy Zamawiający będzie dysponował środkami na ten cel. Podstawą wyliczeń będą ceny jednostkowe wynikające z kosztorysów ofertowych.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania zamówienia

Znaczenie kryterium 2: 20

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.srodawlkp.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
ul. Stary Rynek 6
63-000 Środa Wielkopolska
w pok. nr 17 (I piętro).

Data składania wniosków, ofert: 06/11/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 13:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
ul. Stary Rynek 6
63-000 Środa Wielkopolska
w pok. nr 17 (I piętro).

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
451112206 (Roboty w zakresie usuwania gruzu)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454221002 (Stolarka drewniana)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454421905 (Usuwanie warstwy malarskiej)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Podobne przetargi