117839 / 2012-05-28 - Administracja samorzÄ…dowa / Miasto Nowy SÄ…cz (Nowy SÄ…cz)

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego ulic: - ul. Jana Pawła II od Zawiszy Czarnego do Grottgera i Grunwaldzkiej, ul. Makowicka, ul. Orła Białego od Zyndrama do Podbielowskiej, ul. Jamnicka - przerwa, ul. Juranda od Brzezin do Krętej + wykonanie koncepcji drogi, ul. Nowowiejskiego + wykonanie koncepcji drogi, ul. Wypoczynkowa + wykonanie koncepcji drogi w Nowym Sączu.
2. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie:
a) kosztorysu inwestorskiego w 2 egz.;
b) przedmiaru robót w 2 egz.;
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 2 egz.;
d) projektu wykonawczego w 5 egz.;
e) uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
f) uzyskanie w imieniu inwestora warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ENION;
g) uczestniczenie w uzgodnieniach i uzupełnienie projektu w trakcie wydawania decyzji pozwolenia na budowę;
h) złożenie w imieniu inwestora wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę;
i) uzyskanie od właścicieli działek zgody na wejście w teren z robotami liniowymi;
j) uzyskanie niezbędnych podkładów geodezyjnych z wykazem właścicieli;
k) dostarczenie projektu wykonawczego kompletnego wersja elektroniczna na CD 2 egz.;
l) wykonanie jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na pisemne wezwanie zamawiającego w terminie 15 dni od daty wezwania
3. Dokumentację projektową wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z:
- TAURON Rejon Dystrybucji Nowy Sącz,
- Miejskim Zarządem Dróg Nowy Sącz,
- Woj. Zespołem Dokum. Proj. w zakresie projektowanych linii kablowych NN,
- Urzędem Miasta SZE w zakresie przebiegu tras projektowanych sieci, technologicznym, materiałowym.
4. Wymaga się aby przedmiotowe opracowanie odpowiadało wymogom:
a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389);
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);
d) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.);
e) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.);
f) Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97 poz. 1050 z późn. zm.),
g) Rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 117839

Data publikacji: 2012-05-28

Nazwa: Miasto Nowy Sącz

Ulica: Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Nowy Sącz

Kod pocztowy: 33-300

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 18 448-66-05

Numer faxu: 18 443-78-63

Adres strony internetowej: www.nowysacz.pl

Regon: 49189316700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego ulic: - ul. Jana Pawła II od Zawiszy Czarnego do Grottgera i Grunwaldzkiej, ul. Makowicka, ul. Orła Białego od Zyndrama do Podbielowskiej, ul. Jamnicka - przerwa, ul. Juranda od Brzezin do Krętej + wykonanie koncepcji drogi, ul. Nowowiejskiego + wykonanie koncepcji drogi, ul. Wypoczynkowa + wykonanie koncepcji drogi w Nowym Sączu.
2. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie:
a) kosztorysu inwestorskiego w 2 egz.;
b) przedmiaru robót w 2 egz.;
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 2 egz.;
d) projektu wykonawczego w 5 egz.;
e) uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
f) uzyskanie w imieniu inwestora warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ENION;
g) uczestniczenie w uzgodnieniach i uzupełnienie projektu w trakcie wydawania decyzji pozwolenia na budowę;
h) złożenie w imieniu inwestora wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę;
i) uzyskanie od właścicieli działek zgody na wejście w teren z robotami liniowymi;
j) uzyskanie niezbędnych podkładów geodezyjnych z wykazem właścicieli;
k) dostarczenie projektu wykonawczego kompletnego wersja elektroniczna na CD 2 egz.;
l) wykonanie jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na pisemne wezwanie zamawiającego w terminie 15 dni od daty wezwania
3. Dokumentację projektową wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z:
- TAURON Rejon Dystrybucji Nowy Sącz,
- Miejskim Zarządem Dróg Nowy Sącz,
- Woj. Zespołem Dokum. Proj. w zakresie projektowanych linii kablowych NN,
- Urzędem Miasta SZE w zakresie przebiegu tras projektowanych sieci, technologicznym, materiałowym.
4. Wymaga się aby przedmiotowe opracowanie odpowiadało wymogom:
a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389);
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);
d) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.);
e) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.);
f) Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97 poz. 1050 z późn. zm.),
g) Rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 6

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie: nie dotyczy

Potencjał techniczny: nie dotyczy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1. W zakresie spełniania warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności:
a) drogowej, lub inne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do projektowania w przedmiotowym zakresie w specjalności będącej przedmiotem zamówienia inwestycji;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do projektowania w przedmiotowym zakresie w specjalności będącej przedmiotem zamówienia inwestycji. (Ponadto wykonawca będzie zobowiązany zapewnić w razie potrzeby udział w opracowaniu projektowym osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonywanych przez te osoby opracowań projektowych);
c) oraz wykonawcy, którzy dysponują osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w jednym z zakresów, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j. t. Dz. U. z 2005 roku Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.).
2. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna: nie dotyczy

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: LE

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Kod kryterium cenowe: A

Licytacja etapy IV.4.10: 1

Czas 1 etapu: Postąpienie ważne tylko dwie minuty.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Licytacja IV.4.9:
1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową.
2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Postąpienie jest ważne tylko dwie minuty, natomiast po upływie w/w terminu, jeżeli nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia wówczas Zamawiający zamknie licytacje elektroniczną.
3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.
5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.
6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 100 660,00 PLN (słownie: sto tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).
8. Wysokość minimalnego postąpienia: 200.00 PLN (słownie: dwieście złotych).
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN.

Data składania wniosków: 04/06/2012

Godzina składania wniosków: 11:30

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pok. nr 9 Biuro Obsługi Mieszkańców.

Termin otwarcia licytacji:
5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Wararunki zamknięcia licytacji: Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 0:00.

Wymagania zabezezpieczenia umowy: nie dotyczy

Istotne postanowienia umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego ulic: - ul. Jana Pawła II od Zawiszy Czarnego do Grottgera i Grunwaldzkiej, ul. Makowicka, ul. Orła Białego od Zyndrama do Podbielowskiej, ul. Jamnicka - przerwa, ul. Juranda od Brzezin do Krętej + wykonanie koncepcji drogi, ul. Nowowiejskiego + wykonanie koncepcji drogi, ul. Wypoczynkowa + wykonanie koncepcji drogi w Nowym Sączu.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami i kwalifikacjami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania przyszłej umowy oraz, że wykona ją z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.
3. W dokumentacji określane będą jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów. W braku takiej możliwości, projektant może wskazać nazwy handlowe kilku typów wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych.
4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić zamawiającemu ewentualne propozycje zmian technologii, wyrobów lub sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, jeżeli mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji inwestycji.
5. Dokumentacja zaopatrzona będzie w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową i Polską Normą, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami wykonawczymi jak również, że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami oraz sprawdzeniami. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi integralną część przedmiotu odbioru.
6. Do wykonania pracy wykonawca wyznaczy zespół projektantów /jeżeli będą/.
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w razie potrzeby udział w opracowaniu dokumentacji osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, przy czym Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobom nie wymienionym w pkt 6 tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.
8. Za prace podwykonawców, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność - jak za swoje prace.
9. Wykonawca oświadcza i zapewnia zamawiającego, że posiada do dokumentacji wszystkie prawa majątkowe i może je przenieść na zamawiającego w zakresie określonym w umowie.
10. Wykonawcy przystępujący wspólnie do wykonania zamówienia odpowiadają wobec Zamawiającego solidarnie.
11. Wykonawca oświadcza, że wykonane prace objęte umową nie mają wad prawnych i fizycznych.
12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.
13. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski przez okres realizacji inwestycji do czasu wygaśnięcia terminu realizacji robót budowlano - montażowych.
14. Wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy ponosi Wykonawca w tym koszty opłat z tytułu wystąpień, uzgodnień, opinii, pozwoleń, sprawdzeń, podatków.
15. Odbiór dokumentacji nastąpi u zamawiającego w ciągu 7 dni od daty jej dostarczenia, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji Wykonawca wystawia fakturę.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru przez specjalnie powołaną komisję, która dokona sprawdzenia przedłożonego projektu.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania odbioru, jeżeli projekt ma wady lub został sporządzony niezgodnie z treścią umowy albo pisemnymi ustaleniami stron.
16. Podstawą stwierdzenia wykonania nadzoru są wpisy w dokumentacji budowlanej.
17. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazane w fakturze konto w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury.
18. Rozliczenie częściowe za wykonaną pracę będzie odbywać się wg. Harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego stwierdzającego wykonanie każdej części pracy. Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie sporządzony przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą usługi.
19. Na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, Wykonawca wystawia fakturę VAT zaś Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonana i odebraną dokumentacje projektową określone w pkt. 12.
20. Sprawowanie nadzoru autorskiego /w tym pobyt na budowie/ odbywać się ma na żądanie /tel.
fax./ Zamawiającego, kierownika budowy lub właściwego organu w terminie 3 dni licząc od daty żądania w szczególności w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonywanie nadzoru autorskiego ma znaleźć potwierdzenie stosownym wpisem w dzienniku budowy oraz w sporządzonym protokole nadzoru autorskiego, który będzie potwierdzony przez kierownika budowy i Zamawiającego.
21. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
22. W związku z zobowiązaniem Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego, /pkt. 13/ w przypadku gdy nadzór autorski nie będzie wykonywany w terminie określonym w pkt. 20 zapisy niniejszej umowy dot. nadzoru autorskiego będą obowiązywać przez okres realizacji inwestycji do czasu wygaśnięcia terminu określonego w pkt 37.
23. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiający naliczy kary umowne za zwłokę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto zgodnie z pkt 12 za każdy dzień zwłoki.
24. W przypadku nie wywiązywania się z pełnienia funkcji nadzoru autorskiego Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 50 zł. za każdy dzień zwłoki.
25. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z pkt. 12.
26. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z pkt. 12 z wyjątkiem wynikającym z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
27. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto zgodnie z pkt. 12 za każdy dzień zwłoki.
28. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, niezależnie od kar, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.
29. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
30. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej przechodzą na Zamawiającego, co następuje bez dodatkowego wynagrodzenia.
31. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostają własnością projektantów autorów dokumentacji projektowej.
32. W związku ze sprzedażą praw majątkowych Wykonawca zezwala Zamawiającemu na bezpłatne korzystanie z dokumentacji w sposób jaki uzna za stosowny w całości lub części, a w szczególności zezwala na zaniechanie realizacji dokumentacji w części lub całości.
33. Własność egzemplarzy dokumentacji przechodzi na Zamawiającego.
34. Strony ustalają, że Zamawiający korzysta w ramach wynagrodzenia umownego dokumentacji w zakresie jaki wynika z umowy i prawa autorskiego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) także w zakresie najmu, dzierżawy, powielania, utrwalenia, zwielokrotnienia.
35. W razie przerwania prac projektowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zobowiązany jest on zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane do tej daty prace. W takim przypadku wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie stanu zaawansowania prac, sporządzonego przy udziale Zamawiającego.
36. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
37. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji, w ten sposób, że termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, nie krócej niż 3 lata licząc od daty odbioru końcowego robot budowlanych, o których mowa wyżej.
38. Jeśli Wykonawca wykona dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go i ustalić protokolarnie do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.
39. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania uzgodnionej dwustronnie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
40. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego , jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
41. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
42. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
43. Szczegółową treść zawieranej umowy zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie www.nowysacz.pl

Informacje dodatkowe:
1. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: Zamawiający zaleca aby wniosek był złożony w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą firmą i adresem Wykonawcy.
2. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
(w godzinach pracy zamawiającego, tj. poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30) jest Pan Wojciech Dobosz, Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych w Biurze Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rynek 19, 33-300 Nowy Sącz, tel. (0-18) 448-66-00.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
799300002 (Specjalne usługi projektowe)

Podobne przetargi