37448 / 2013-01-28 - Inny: spółka prawa handlowego / Tarnowskie Termy Sp. z o.o. w organizacji (Tarnowo Podgórne)

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wraz z obsługą inwestycji
pod nazwą budowa obiektu Tarnowskie Termy

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa Tarnowskich Term w Tarnowie Podgórnym.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) analizę prawidłowości wykonania dokumentacji projektowej, weryfikację projektów budowlanych w zakresie zgodności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej;
2) dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz pozostałych instytucji związanych z realizacją procesu budowlanego;
3) ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w inwestycji oraz inspektora koordynatora zgodnie z przyjętą ofertą oraz zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
4) egzekwowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich postanowień umowy, SIWZ oraz wszelkich uzgodnień z Generalnym Wykonawcą (zwanego dalej GW);
5) wyegzekwowanie od GW, wymaganych przez Zamawiającego, ubezpieczeń z tytułu szkód oraz od odpowiedzialności cywilnej;
6) wyegzekwowanie od GW przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie koordynacji, bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych o ile będą mieli dostęp do tych informacji;
7) kontrolowanie jakości i terminowości wykonywania robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego z obowiązującym harmonogramem budowy oraz przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu comiesięcznych pisemnych sprawozdań z postępu robót i realizacji planowanych nakładów finansowych; dostarczenie sprawozdań w formie pisemnej (do siedziby Zamawiającego) i elektronicznej (na adres: biuro@tarnowskie-termy.pl, a.stellmaszyk@tarnowskie-termy.pl);
8) wyegzekwowania od GW bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do terenu budowy oraz przyległego terenu zaplecza budowy;
9) wyegzekwowanie od Projektanta pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego;
10) wyegzekwowanie od GW prawidłowej obsługi geodezyjnej;
11) realizacja postulatów Zamawiającego odnośnie materiałów, urządzeń, poprawek w trakcie realizacji inwestycji;
12) kontrola harmonogramu wynikającego z umowy Zamawiającego z GW pod kątem monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów prac i zakończenia inwestycji;
13) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny prawidłowego wykonania robót;
14) sprawdzanie przedstawionych przez GW obmiarów wykonanych robót. Sprawdzenia należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania obmiarów od GW;
15) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie na bieżąco kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, zawartą umową z GW, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
16) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
17) protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad;
18) opiniowanie wniosków GW w sprawie akceptacji oraz zmiany materiałów i urządzeń, przebiegu tras instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Uzgodnienie proponowanych zmian z Projektantem i przedstawianie zaopiniowanych wniosków do akceptacji Zamawiającemu;
19) udzielanie pisemnej odpowiedzi w terminie do 2 dni na każdy wpis do dziennika budowy;
20) ponadto inspektor/ inspektorzy nadzoru budowlanego ma/mają prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; wykonania prób, badań, także wymagających odkrycia elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych; dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
b) żądać od kierowników budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
21) stałą obecność na terenie budowy Inspektora Koordynatora lub inspektora go zastępującego a w czasie wykonywania robót w zakresie poszczególnych branż, również inspektorów branżowych;
22) przybycie na każde uzasadnione wezwanie (pisemne, telefoniczne, mailowe) Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem;
23) obowiązek kontrolowania prawidłowości wykonywanych robót zgodnie z terminami określonymi przez Zamawiającego i odnotowanie każdorazowo tego faktu w dzienniku budowy;
24) informowanie Zamawiającego o sytuacjach mogących spowodować opóźnienie robót w stosunku do przyjętego harmonogramu;
25) organizowanie testów jakości, prób szczelności przez specjalistyczne podmioty, na polecenie Zamawiającego;
26) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz Zamawiającym wątpliwości natury technicznej, powstałych w trakcie realizacji robót, zasięgając opinii autora projektu bądź niezależnych rzeczoznawców;
27) projektowanie korespondencji Zamawiającego związanej z realizacją inwestycji oraz analiza korespondencji od GW oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, poprzez przedstawienie Zamawiającemu propozycji stanowiska;
28) prowadzenie dokumentacji fotograficznej (metodą cyfrową) dla robót zanikających lub ulegających zakryciu; przedmiotowa dokumentacja winna być załączona do każdego protokołu odbioru robót;
29) dokonywanie inwentaryzacji robót, w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia z Zamawiającym (zgodnie z harmonogramem);
30) ewidencjonowanie kosztów inwestycji i ich rozliczenie z Zamawiającym w okresach zgodnych z harmonogramem;
31) ustalanie zakresu robót nieprzewidzianych w umowie z GW, opracowanie protokołów konieczności wraz z uzasadnieniem w celu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego;
32) pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach:
a) robót zanikających i ulegających zakryciu - z wyprzedzeniem 24 godzin,
b) robót częściowych - z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,
c) końcowym - z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych,
d) gwarancyjnych - z wyprzedzeniem przynajmniej 5 dni roboczych;
33) przeprowadzenie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych; przy udziale instytucji odbierających;
34) koordynowanie odbiorów wykonanych robót z uwzględnieniem odbioru dokumentacji powykonawczej, świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń, oraz innych dokumentów odbiorowych oraz sprawdzenie i pisemna akceptacja ich kompletności;
35) organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowego i gwarancyjnego przy udziale Zamawiającego;
36) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych odbiorów;
37) uczestnictwo przy testowaniu poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną;
38) obowiązek udziału w naradach zgodnie z terminami określonymi przez Zamawiającego, sporządzanie protokołów ze spotkań i przedstawianie ich Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty przeprowadzenia spotkania;
39) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony środowiska przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego;
40) nadzór nad całością prac wykończeniowych prowadzonych przez najemców w pomieszczeniach przeznaczonych pod najem;
41) odbiór pomieszczeń przeznaczonych pod najem przed przystąpieniem do ich użytkowania;
42) wyegzekwowanie od GW dokumentacji powykonawczej i DTR oraz kompletu niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia odbioru końcowego i zgłoszenia do pozwolenia na użytkowanie;
43) uczestniczenie w imieniu Zamawiającego w postępowaniu mającym na celu uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie;
44) przejęcie od kierownika budowy dziennika budowy i przekazanie go Zamawiającemu;
45) występowanie przed sądami w sprawach dotyczących zobowiązań umownych uczestników procesu;
46) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym, związanym z realizacją inwestycji;
47) opiniowanie projektów aneksów do umowy z GW i ich parafowanie;
48) udział w rozruchu inwestycji, sporządzenie protokołu z rozruchu oraz weryfikacja sprawności funkcjonowania wykonanych instalacji urządzeń, maszyn i obiektów będących przedmiotem inwestycji oraz osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych;
49) przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych, w tym organizowanie i kontrolowanie usuwania przez GW usterek w ramach realizacji uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi i gwarancji;
50) realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji, w razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, ustalenia zasady oraz wysokości kwoty, o jaką cena ryczałtowa winna ulec obniżeniu (w porozumieniu z Zamawiającym);
51) nadzór nad pracami GW związanymi z usuwaniem wad i usterek;
a) sporządzeniu protokołu ewentualnych usterek,
b) wezwaniu do usunięcia usterek
c) sporządzeniu protokołu usunięcia wad i usterek.
52) kontrola kosztów inwestycji:
a) analiza wraz z potwierdzeniem zasadności wystawionych faktur przez GW, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym,
b) analiza jakości i cen materiałów oraz urządzeń,
c) kontrola prawidłowości wystawionych faktur w zakresie przesłanek ich wystawienia, zakresu i kwoty na zasadach określonych w umowie, w terminie 7 dni,
d) wyliczanie (w porozumieniu z Zamawiającym) wysokości kar umownych dla GW wraz z uzasadnieniem oraz przekazywanie Zamawiającemu w celu ich wyegzekwowania,
e) ustalanie podstaw i wysokości obniżenia należności GW z tyt. obniżenia jakości robót,
f) wykonanie rozliczeń końcowych przy udziale Zamawiającego;
53) wszystkie pozostałe czynności związane z prawidłowym wykonaniem inwestycji w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie jest upoważniony do wydawania poleceń wykonania robót dodatkowych, z wyjątkiem przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub zagrożenia środowiska.

Materiały i urządzenia:
1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość robót, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez GW wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć wskazane wyżej dokumenty do protokołu odbioru końcowego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 37448

Data publikacji: 2013-01-28

Nazwa: Tarnowskie Termy Sp. z o.o. w organizacji

Ulica: ul. Poznańska 115

Numer domu: 115

Miejscowość: Tarnowo Podgórne

Kod pocztowy: 62-080

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 61 8164705

Regon: 30221154200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Inny rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wraz z obsługą inwestycji
pod nazwą budowa obiektu Tarnowskie Termy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa Tarnowskich Term w Tarnowie Podgórnym.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) analizę prawidłowości wykonania dokumentacji projektowej, weryfikację projektów budowlanych w zakresie zgodności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej;
2) dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz pozostałych instytucji związanych z realizacją procesu budowlanego;
3) ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w inwestycji oraz inspektora koordynatora zgodnie z przyjętą ofertą oraz zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
4) egzekwowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich postanowień umowy, SIWZ oraz wszelkich uzgodnień z Generalnym Wykonawcą (zwanego dalej GW);
5) wyegzekwowanie od GW, wymaganych przez Zamawiającego, ubezpieczeń z tytułu szkód oraz od odpowiedzialności cywilnej;
6) wyegzekwowanie od GW przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie koordynacji, bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych o ile będą mieli dostęp do tych informacji;
7) kontrolowanie jakości i terminowości wykonywania robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego z obowiązującym harmonogramem budowy oraz przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu comiesięcznych pisemnych sprawozdań z postępu robót i realizacji planowanych nakładów finansowych; dostarczenie sprawozdań w formie pisemnej (do siedziby Zamawiającego) i elektronicznej (na adres: biuro@tarnowskie-termy.pl, a.stellmaszyk@tarnowskie-termy.pl);
8) wyegzekwowania od GW bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do terenu budowy oraz przyległego terenu zaplecza budowy;
9) wyegzekwowanie od Projektanta pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego;
10) wyegzekwowanie od GW prawidłowej obsługi geodezyjnej;
11) realizacja postulatów Zamawiającego odnośnie materiałów, urządzeń, poprawek w trakcie realizacji inwestycji;
12) kontrola harmonogramu wynikającego z umowy Zamawiającego z GW pod kątem monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów prac i zakończenia inwestycji;
13) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny prawidłowego wykonania robót;
14) sprawdzanie przedstawionych przez GW obmiarów wykonanych robót. Sprawdzenia należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania obmiarów od GW;
15) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie na bieżąco kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, zawartą umową z GW, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
16) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
17) protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad;
18) opiniowanie wniosków GW w sprawie akceptacji oraz zmiany materiałów i urządzeń, przebiegu tras instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Uzgodnienie proponowanych zmian z Projektantem i przedstawianie zaopiniowanych wniosków do akceptacji Zamawiającemu;
19) udzielanie pisemnej odpowiedzi w terminie do 2 dni na każdy wpis do dziennika budowy;
20) ponadto inspektor/ inspektorzy nadzoru budowlanego ma/mają prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; wykonania prób, badań, także wymagających odkrycia elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych; dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
b) żądać od kierowników budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
21) stałą obecność na terenie budowy Inspektora Koordynatora lub inspektora go zastępującego a w czasie wykonywania robót w zakresie poszczególnych branż, również inspektorów branżowych;
22) przybycie na każde uzasadnione wezwanie (pisemne, telefoniczne, mailowe) Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem;
23) obowiązek kontrolowania prawidłowości wykonywanych robót zgodnie z terminami określonymi przez Zamawiającego i odnotowanie każdorazowo tego faktu w dzienniku budowy;
24) informowanie Zamawiającego o sytuacjach mogących spowodować opóźnienie robót w stosunku do przyjętego harmonogramu;
25) organizowanie testów jakości, prób szczelności przez specjalistyczne podmioty, na polecenie Zamawiającego;
26) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz Zamawiającym wątpliwości natury technicznej, powstałych w trakcie realizacji robót, zasięgając opinii autora projektu bądź niezależnych rzeczoznawców;
27) projektowanie korespondencji Zamawiającego związanej z realizacją inwestycji oraz analiza korespondencji od GW oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, poprzez przedstawienie Zamawiającemu propozycji stanowiska;
28) prowadzenie dokumentacji fotograficznej (metodą cyfrową) dla robót zanikających lub ulegających zakryciu; przedmiotowa dokumentacja winna być załączona do każdego protokołu odbioru robót;
29) dokonywanie inwentaryzacji robót, w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia z Zamawiającym (zgodnie z harmonogramem);
30) ewidencjonowanie kosztów inwestycji i ich rozliczenie z Zamawiającym w okresach zgodnych z harmonogramem;
31) ustalanie zakresu robót nieprzewidzianych w umowie z GW, opracowanie protokołów konieczności wraz z uzasadnieniem w celu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego;
32) pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach:
a) robót zanikających i ulegających zakryciu - z wyprzedzeniem 24 godzin,
b) robót częściowych - z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,
c) końcowym - z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych,
d) gwarancyjnych - z wyprzedzeniem przynajmniej 5 dni roboczych;
33) przeprowadzenie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych; przy udziale instytucji odbierających;
34) koordynowanie odbiorów wykonanych robót z uwzględnieniem odbioru dokumentacji powykonawczej, świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń, oraz innych dokumentów odbiorowych oraz sprawdzenie i pisemna akceptacja ich kompletności;
35) organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowego i gwarancyjnego przy udziale Zamawiającego;
36) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych odbiorów;
37) uczestnictwo przy testowaniu poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną;
38) obowiązek udziału w naradach zgodnie z terminami określonymi przez Zamawiającego, sporządzanie protokołów ze spotkań i przedstawianie ich Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty przeprowadzenia spotkania;
39) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony środowiska przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego;
40) nadzór nad całością prac wykończeniowych prowadzonych przez najemców w pomieszczeniach przeznaczonych pod najem;
41) odbiór pomieszczeń przeznaczonych pod najem przed przystąpieniem do ich użytkowania;
42) wyegzekwowanie od GW dokumentacji powykonawczej i DTR oraz kompletu niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia odbioru końcowego i zgłoszenia do pozwolenia na użytkowanie;
43) uczestniczenie w imieniu Zamawiającego w postępowaniu mającym na celu uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie;
44) przejęcie od kierownika budowy dziennika budowy i przekazanie go Zamawiającemu;
45) występowanie przed sądami w sprawach dotyczących zobowiązań umownych uczestników procesu;
46) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym, związanym z realizacją inwestycji;
47) opiniowanie projektów aneksów do umowy z GW i ich parafowanie;
48) udział w rozruchu inwestycji, sporządzenie protokołu z rozruchu oraz weryfikacja sprawności funkcjonowania wykonanych instalacji urządzeń, maszyn i obiektów będących przedmiotem inwestycji oraz osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych;
49) przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych, w tym organizowanie i kontrolowanie usuwania przez GW usterek w ramach realizacji uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi i gwarancji;
50) realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji, w razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, ustalenia zasady oraz wysokości kwoty, o jaką cena ryczałtowa winna ulec obniżeniu (w porozumieniu z Zamawiającym);
51) nadzór nad pracami GW związanymi z usuwaniem wad i usterek;
a) sporządzeniu protokołu ewentualnych usterek,
b) wezwaniu do usunięcia usterek
c) sporządzeniu protokołu usunięcia wad i usterek.
52) kontrola kosztów inwestycji:
a) analiza wraz z potwierdzeniem zasadności wystawionych faktur przez GW, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym,
b) analiza jakości i cen materiałów oraz urządzeń,
c) kontrola prawidłowości wystawionych faktur w zakresie przesłanek ich wystawienia, zakresu i kwoty na zasadach określonych w umowie, w terminie 7 dni,
d) wyliczanie (w porozumieniu z Zamawiającym) wysokości kar umownych dla GW wraz z uzasadnieniem oraz przekazywanie Zamawiającemu w celu ich wyegzekwowania,
e) ustalanie podstaw i wysokości obniżenia należności GW z tyt. obniżenia jakości robót,
f) wykonanie rozliczeń końcowych przy udziale Zamawiającego;
53) wszystkie pozostałe czynności związane z prawidłowym wykonaniem inwestycji w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie jest upoważniony do wydawania poleceń wykonania robót dodatkowych, z wyjątkiem przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub zagrożenia środowiska.

Materiały i urządzenia:
1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość robót, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez GW wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć wskazane wyżej dokumenty do protokołu odbioru końcowego.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia.

Czas: O

Okres w miesiącach: 36

Adres strony internetowej: www.tarnowskie-termy.pl; www.tarnowo-podgorne.pl

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: Na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie:
w okresie ostatnich w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją obiektu budowlanego - kubaturowego typu kryty basen sportowo - rekreacyjny z funkcjami towarzyszącymi (np. fitness, sauna) o wartości co najmniej 15 000 000 zł brutto,

Potencjał techniczny: Na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
wymagane jest dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
c.1. osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych o specjalności uprawnień konstrukcyjno - budowlanych: 2 osoby z min. 5-letnim doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu robót budowlanych obejmujących obiekty kubaturowe, w tym co najmniej jedna osoba musi posiadać doświadczenie nad realizacją obiektu budowlanego - kubaturowego typu kryty basen sportowo - rekreacyjny z funkcjami towarzyszącymi (np. fitness, sauna) o wartości co najmniej 15 000 000 zł brutto,
c.2. osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych o specjalności uprawnień instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 2 osoby, w tym co najmniej jedna osoba z minimum 5 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót instalacyjnych, związanych realizacją obiektu budowlanego - kubaturowego typu kryty basen sportowo - rekreacyjny z funkcjami towarzyszącymi (np. fitness, sauna) o wartości co najmniej 15 000 000 zł brutto,
c.3. osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych o specjalności uprawnień instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - 1 osoba z minimum 5-letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót elektrycznych, związanych z realizacją obiektu budowlanego - kubaturowego typu kryty basen sportowo - rekreacyjny z funkcjami towarzyszącymi (np. fitness, sauna) o wartości co najmniej 15 000 000 zł brutto,
c.4. osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych o specjalności uprawnień drogowych - co najmniej 1 osoba z 5-letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robotami drogowymi,
c.5. osobą, która jest specjalistą w branży automatyki kontrolno - pomiarowej i posiada:
- wykształcenie w specjalności elektryk, elektronik lub automatyk;
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie montażu, rozruchu i eksploatacji w dziedzinie systemów kontrolno - pomiarowych i automatyki.
c.6. osobą, która jest specjalistą w branży teletechnicznej i posiada:
- wykształcenie w specjalności informatycznej, lub telekomunikacyjnej;
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budowy lub nadzoru sieci teleinformatycznej i alarmowej
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w ppkt c) lit. Od c.2. do c.7 tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. Zespół inspektorów powinien liczyć nie mniej niż 5 osób, w tym jeden z inspektorów pełniący funkcję Inspektora Koordynatora (o specjalności uprawnień konstrukcyjno-budowlanych).

Sytuacja ekonomiczna:
wymagane jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł.,

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu jest możliwa w następujących przypadkach:
1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub GW;
2) działania siły wyższej;
3) wydłużenia terminu umowy z generalnym wykonawcą, fakt ten winien zostać potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa powyżej Strony uzgodnią zmiany terminu umownego wykonania robót budowlanych nadzorowanych w formie aneksu.
Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadkach, w których nastąpiły:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy - podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Finansowe konsekwencje zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy strony ponoszą solidarnie - w równych częściach,
- zmiana podwykonawcy za aprobatą Zamawiającego,
- zmiana inspektorów nadzoru, Inspektora Koordynatora, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, jeżeli świadczenie usługi przez daną osobę nie jest możliwe z przyczyn określonych w umowie.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.tarnowskie-termy.pl; www.tarnowo-podgorne.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne pok. 117
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Poznańska 115

Data składania wniosków, ofert: 11/02/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne pok. 119
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Poznańska 115

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Podobne przetargi