238506 / 2012-07-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (Bydgoszcz)

Remont budynku Sądu Rejonowego w Tucholi w zakresie naprawy elewacji, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz zagospodarowania dziedzińca

Opis zamówienia

Remont budynku Sądu Rejonowego w Tucholi w zakresie naprawy elewacji, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz zagospodarowania dziedzińca:
a) Elementy Zagospodarowania terenu
- Utwardzenie dziedzińca sądowego
- Rozbiórka budynku gospodarczego
-Wykonanie ogrodzenia
b) Wykonanie instalacji zewnętrznych
c) Naprawa elewacji
d) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 238506

Data publikacji: 2012-07-06

Nazwa: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Ulica: ul. Wały Jagiellońskie 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-128

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 052 3253100

Numer faxu: 052 3228122

Adres strony internetowej: www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl

Regon: 00032145400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont budynku Sądu Rejonowego w Tucholi w zakresie naprawy elewacji, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz zagospodarowania dziedzińca

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Remont budynku Sądu Rejonowego w Tucholi w zakresie naprawy elewacji, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz zagospodarowania dziedzińca:
a) Elementy Zagospodarowania terenu
- Utwardzenie dziedzińca sądowego
- Rozbiórka budynku gospodarczego
-Wykonanie ogrodzenia
b) Wykonanie instalacji zewnętrznych
c) Naprawa elewacji
d) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/12/2012

Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: oświadczenie Wykonawcy

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia o którym mowa w pkt. 5.1 lit. b SIWZ), jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zadań polegających na remoncie obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 450 000 zł każde.
Za obiekt użyteczności publicznej Zamawiający rozumie: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, i opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji (zgodnie z §3 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Potencjał techniczny: oświadczenie Wykonawcy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt. 5.1 lit. c SIWZ) będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje i przekaże do wykonania przedmiotowego zamówienia zespół kluczowych specjalistów zdolnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia legitymujących się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi wynikającymi z zakresu zamówienia wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz legitymującymi się zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej Izby Inżynierów Budownictwa w następujących specjalnościach:
a) Kierownika budowy (zatrudniony przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę)- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) Kierownika robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych,
c) Kierownika robót elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Sytuacja ekonomiczna:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej o którym mowa w pkt. 5.1 lit. d SIWZ) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem:
a) środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 450 000,00 zł. b) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 450 000,00 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Wykonawca jest zobowiązany posiadać zezwolenie lub inny dokument organu ochrony środowiska dotyczący gospodarki odpadami wytworzonymi w związku z wykonaniem usług w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z art. 17 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 185 z 05.10.2010 poz. 1243). Wykonawca, który zawrze umowę z Zmawiającym na realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany jest posiadać przywołane powyżej zezwolenie -dokument przez cały okres obowiązywania umowy i w przypadku upływu terminu jego ważności w trakcie obowiązywania umowy, zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aktualne zezwolenie-dokument.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający może dokonać zmiany umowy w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:
1. Zmiany kierownika budowy
2. Zmiany stawki podatku VAT
3. Aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
4. Wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz takich, których nie można było wcześniej przewidzieć, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji umowy zostaje zawieszony na czas przerwy. Ulega wówczas przesunięciu termin zakończenia umowy bez naliczenia kar umownych.
5. Zmiany zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie,
6. Wykonania robót zamiennych po pisemnej akceptacji Zamawiającego, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane z zastrzeżeniem, że zmiany nie istotne nie wymagają aneksu do umowy.
7. Zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, wynikających z dostępności danych produktów na rynku, nie gorszych niż zaprojektowanych, po zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie.
8. Zmiany terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku opóźnień wynikających z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, zjawiska gospodarcze lub pogodowe) w pełni niezależnej od stron umowy mające bezpośredni wpływ na termin wykonania robót przeszkód technicznych w pełni niezależnych od stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania robót wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności
9. Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku:
utraty uprawnień
długotrwałej choroby
ustania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z ww. osobami

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz
Oddział Inwestycji i Remontów. Koszt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 290 zł.

Data składania wniosków, ofert: 23/07/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz
sekretariat Prezesa Sądu, pokój 201

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi