157077 / 2014-07-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (Zielona Góra)

Oryginalny tusz T03U44010 (nr 603) Żółty marki Epson

Cena: 38.13 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-06-25 pod pozycją 135447. Zobacz ogłoszenie 135447 / 2014-06-25 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 157077

Data publikacji: 2014-07-18

Nazwa: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Ulica: Pl. Słowiański 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Zielona Góra

Kod pocztowy: 65-958

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 68 3220155

Numer faxu: 68 3220155

Regon: 00032544600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 135447

Data wydania biuletynu: 2014-06-25

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2014

Pozycja ogłoszenia: 135447

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 6

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie:
2.1. Odświeżenie polegające na malowaniu wg załączonego projektu kolorystyki wnętrz,
2.2. Naprawy gzymsów zniszczonych przez siadające gołębie,
2.3. Montaż na gzymsach i parapetach elewacji budynku taśm igiełkowych chroniących te gzymsy i parapety przed ponownym niszczeniem
Zakres robót - odświeżenie polegające na malowaniu wg załączonego projektu kolorystyki wnętrz obejmuje:
a) delikatnie usunięcie istniejących powłok malarskich,
b) wykonanie rekonstrukcji ewentualnie ujawnionych ubytków,
c) po czym przystąpienie do ich malowania.
d) w zakresie portalu do sali konferencyjnej oczyszczenie (np.: odkurzaczami przemysłowymi, szczotkami z włosia) z kurzu, uzupełnienie ubytków i scalenie polichromi metodami konserwatorskimi.
e) oczyszczenie (z kurzu i z osadów) listew składających się na dekorację sufitów nad korytarzami, klatką schodową, oraz salą konferencyjną oraz rozety w suficie kasetonowym nad klatką schodową.
f) dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (dwa kolory), sufit i ściany,
g)demontaż i montaż opraw oświetleniowych i przełączników.
Zakres robót - naprawa/remont elewacji obejmuje:
a) oczyszczenie pilastrów na elewacji północnej (od strony szybu windowego) z zielonych plam zakażenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonów i zielenic),
b) przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji preparatem biobójczym (np. KEIM Algicid Plus lub wg zastosowanego systemu tynków : Remmers, Baumit, STO, lub równoważny), metodą natryskową,
c) oczyszczenie i zmycie wszystkich gzymsów na elewacji wschodniej, południowej i zachodniej z odchodów ptasich,
d) naprawę niewielkich spękań tynku na gzymsach mineralną szpachlówką powierzchniową Remmers Feinputz (nr art. 0408/0524), na elewacji wschodniej, południowej i zachodniej
e) malowanie pilastrów i gzymsów na elewacji wschodniej, południowej i zachodniej w kolorze istniejącym (wg dokumentacji powykonawczej ww.), malowanie farbami akrylowymi wg kolornika DECORAL kolor 0138.

Zakres robót - montaż obejmuje zamontowanie na wszystkich gzymsach na elewacji wschodniej, południowej i zachodniej i głowicach pilastrów na elewacji wschodniej kolców przeciw ptakom (aluminiowe typ PIK 20P).
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
4.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6.Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
7.Wymagania stawiane wykonawcy:
7.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
7.2.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
7.3.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
7.4.Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
7.5.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8.Wymagania organizacyjne
8.1.Wykonawca rozpocznie i będzie realizował roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym, zwanym w dalszej części SIWZ harmonogramem. Należy powiadomić Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót na obiekcie.
8.2.Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować roboty, by nie zakłócić funkcjonowania Sądu Roboty uciążliwe, głośne itp. należy prowadzić w godzinach popołudniowych lub w okresie wolnym od pracy.
8.3.Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie prowadzenia robót. Szczególnie jest odpowiedzialny za:
8.3.1.sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - jeden egz. planu bioz należy przekazać Zamawiającemu,
8.3.2.prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
9.Wymagania dot. gwarancji
Wykonawca wyłoniony w przetargu udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy

Kody CPV: 453300000

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454321115 (Kładzenie wykładzin elastycznych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454500006 (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo POLMAR Marian Sienkiewicz

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Okulickiego 35

Miejscowość: Zielona Góra

Kod pocztowy: 65-559

ID województwa: 3

Województwo / kraj: lubuskie

Nazwa:
Remont budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 6

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 18/07/2014

Liczba ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 89119,94

Cena wybranej oferty: 97760,58

Cena minimalna: 97760,58

Cena maksymalna: 97760,58

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi