5334 / 2011-01-13 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Olsztyn (Olsztyn)

Zgodny z tuszem 18C0035 (Nr 35) Kolor marki FullPrint

Cena: 75.03 PLN

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Rewitalizacja rynku w Olsztynie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Rewitalizacja rynku w Olsztynie
Zakres usługi obejmuje pełny zakres czynności jakie dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). i będzie realizowany w następujących branżach :
-konstrukcyjno-budowlanej,
-drogowej,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych
i elektroenergetycznych,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
2.4. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród inspektorów nadzoru jako koordynatora, który koordynuje działania pozostałych inspektorów.
2.5.Nadzór inwestorski sprawowany będzie nad wykonaniem robót budowlanych obejmujących :
- przebudowę i zagospodarowanie płyty rynku,
- przebudowę ulicy Zamkowej od wlotu na rynek do bramy wejściowej na zamek,
- przebudowę drogi powiatowej ul. Kühna od budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z częścią w obrębie rynku i wokół budynku GOK-u,
- wykonanie chodników z kostki brukowej,
Wyżej wymienione roboty obejmują m.in:
- roboty rozbiórkowe,
- wycinkę istniejących drzew,
- wymianę, przebudowę instalacji, sieci: deszczowej, wod. - kan. (fontann, zdrojów ulicznych i zraszaczy trawników), elektroenergetycznej, energetycznej,
- wykonanie zewnętrznego oświetlenia wraz z demontażem istniejącego,
- wymianę lub częściowe wykonanie nowej nawierzchni w tym nawierzchni z kostki granitowej,
- wykonanie obiektów małej architektury (fontanny, przystanki, ławki itp.) wraz z demontażem istniejących obiektów małej architektury,
- zagospodarowanie terenu i nasadzenie nowej zieleni,
2.6. Pełna dokumentacja techniczna na realizację zadania Rewitalizacja rynku w Olsztynie dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem :www.olsztyn.bip.jur.pl - załącznik nr 1 do SIWZ , oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu.
2.7. Uwaga :
Zamierzenie inwestycyjne realizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, wynikającą z faktu wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego Olsztyna - obecnie figuruje pod nr A-23. Inwestycja posiada pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych.
2.8. Zakres i obowiązki Wykonawcy :
1.Pełnienie funkcji kompleksowego i pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rewitalizacja rynku w Olsztynie. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,
3) sprawdzanie, odbiór (częściowy,końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań,
5) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania
2.9. Szczegółowy zakres świadczonych usług :
1.Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym z warunkami pozwolenia na budowę.
2.Przekazanie placu budowy
3. Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
4. Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
5. Nadzór nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;
6. Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników w tym:
-reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
- sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
- pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych.
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy ( w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy
7. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego.
8. Branie udziału w naradach (technicznych) powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
9. Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie.
10. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
11. Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;
12. Gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ;
13. Przygotowanie i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych - 1 raz w roku przez okres trwania gwarancji.
14. Branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);
15. Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych wad - potwierdzonych protokołem;
16. Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na teranie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla użytkowników i mieszkańców terenu, na którym realizowane będą prace budowlane.
17. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
18. Informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających.
19. Informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
20. Sprawowanie nadzoru nad realizacja robót zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
21. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wyjaśnień przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o płatność oraz do udzielania wyjaśnień w okresie trwałości projektu pn.: Rewitalizacja rynku w Olsztynie oraz brania czynny udział podczas kontroli instytucji dokonującej dofinansowania dla przedmiotowego zadania.
22. Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu dwóch tygodni (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum ) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 5334

Data publikacji: 2011-01-13

Nazwa: Gmina Olsztyn

Ulica: Plac Piłsudskiego 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 42-256

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 034 3285077

Numer faxu: 023 3285057

Adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl

Regon: 00054718700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Rewitalizacja rynku w Olsztynie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Rewitalizacja rynku w Olsztynie
Zakres usługi obejmuje pełny zakres czynności jakie dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). i będzie realizowany w następujących branżach :
-konstrukcyjno-budowlanej,
-drogowej,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych
i elektroenergetycznych,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
2.4. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród inspektorów nadzoru jako koordynatora, który koordynuje działania pozostałych inspektorów.
2.5.Nadzór inwestorski sprawowany będzie nad wykonaniem robót budowlanych obejmujących :
- przebudowę i zagospodarowanie płyty rynku,
- przebudowę ulicy Zamkowej od wlotu na rynek do bramy wejściowej na zamek,
- przebudowę drogi powiatowej ul. Kühna od budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z częścią w obrębie rynku i wokół budynku GOK-u,
- wykonanie chodników z kostki brukowej,
Wyżej wymienione roboty obejmują m.in:
- roboty rozbiórkowe,
- wycinkę istniejących drzew,
- wymianę, przebudowę instalacji, sieci: deszczowej, wod. - kan. (fontann, zdrojów ulicznych i zraszaczy trawników), elektroenergetycznej, energetycznej,
- wykonanie zewnętrznego oświetlenia wraz z demontażem istniejącego,
- wymianę lub częściowe wykonanie nowej nawierzchni w tym nawierzchni z kostki granitowej,
- wykonanie obiektów małej architektury (fontanny, przystanki, ławki itp.) wraz z demontażem istniejących obiektów małej architektury,
- zagospodarowanie terenu i nasadzenie nowej zieleni,
2.6. Pełna dokumentacja techniczna na realizację zadania Rewitalizacja rynku w Olsztynie dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem :www.olsztyn.bip.jur.pl - załącznik nr 1 do SIWZ , oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu.
2.7. Uwaga :
Zamierzenie inwestycyjne realizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, wynikającą z faktu wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego Olsztyna - obecnie figuruje pod nr A-23. Inwestycja posiada pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych.
2.8. Zakres i obowiązki Wykonawcy :
1.Pełnienie funkcji kompleksowego i pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rewitalizacja rynku w Olsztynie. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,
3) sprawdzanie, odbiór (częściowy,końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań,
5) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania
2.9. Szczegółowy zakres świadczonych usług :
1.Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym z warunkami pozwolenia na budowę.
2.Przekazanie placu budowy
3. Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
4. Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
5. Nadzór nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;
6. Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników w tym:
-reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
- sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
- pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych.
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy ( w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy
7. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego.
8. Branie udziału w naradach (technicznych) powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
9. Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie.
10. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
11. Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;
12. Gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ;
13. Przygotowanie i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych - 1 raz w roku przez okres trwania gwarancji.
14. Branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);
15. Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych wad - potwierdzonych protokołem;
16. Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na teranie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla użytkowników i mieszkańców terenu, na którym realizowane będą prace budowlane.
17. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
18. Informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających.
19. Informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
20. Sprawowanie nadzoru nad realizacja robót zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
21. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wyjaśnień przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o płatność oraz do udzielania wyjaśnień w okresie trwałości projektu pn.: Rewitalizacja rynku w Olsztynie oraz brania czynny udział podczas kontroli instytucji dokonującej dofinansowania dla przedmiotowego zadania.
22. Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu dwóch tygodni (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum ) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2011

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
1) w zakresie wiedzy i doświadczenia; wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
a)jedną usługę, której przedmiotem było sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego: na zadaniu inwestycyjnym o wartości min. 2.000.000,00 zł, którego zakres obejmował podobne roboty budowlane jak roboty zadania inwestycyjnego, na którym będzie pełniony nadzór tj. m.in. budowę przebudowę dróg lub placów, układanie nawierzchni z kostki lub płyt kamiennych, wykonanie elementów małej architektury, przebudowę lub budowę sieci i przyłączy: wodociągowych, elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
b)w przypadku gdy powyższa usługa wymieniona w punkcie 1 a. nie obejmowała nadzoru konserwatorskiego, dodatkowo należy wykazać przynajmniej jeden nadzór nad robotą remontowo - budowlaną obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.
Wykonanie usługi polegającej na nadzorowaniu podobnego zadania powinno być potwierdzone dokumentem, że usługa została wykonana należycie. Z treści dokumentu musi wynikać, że wykonane roboty spełniają wymogi kwalifikujące je do (robót podobnych) w tym inwestorskiego nadzoru konserwatorskiego.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
2) w zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponuje co najmniej 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego w każdej z poniższych specjalności, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia:
a) drogowej zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
b) konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych , zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Powyższe punkty należy opisać w przekładanym wykazie osób wg załącznika nr 5 do SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
3) w zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia: posiada opłaconą polisę OC odpowiedzialności zawodowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
(polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie winny obejmować cały okres realizacji inwestycji, jeżeli przedłożony przez wykonawcę dokument ubezpieczający będzie wystawiony na niepełny okres trwania inwestycji (umowy) Wykonawca zobowiązany jest złożyć dodatkowo oświadczenie, iż będzie zawierał kolejne umowy ubezpieczeniowe na warunkach zgodnych z opisanymi w niniejszym punkcie, które obejmują cały okres realizacji inwestycji (umowy).

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1.Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ
3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach określonych poniżej:
1) Jeśli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
a) dokonanej zmiany umowy z realizatorem robót budowlanych w zakresie terminu wykonania robót,
b) uwarunkowań organizacyjno - technicznych,
c) uwarunkowań formalno- prawnych,
2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, z przyczyn niezależnych od obu stron.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Olsztyn
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
pok. nr 16

Data składania wniosków, ofert: 21/01/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Olsztyn
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
pok. 16

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 Priorytet VI - Zrównoważony Rozwój Miast ,poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja - małe miasta

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi