215407 / 2011-08-09 - Administracja rządowa terenowa / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Gdańsk)

Elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania Elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.
2. Wykonawca będzie nadzorował budowę w takich odstępach czasu, żeby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej niż 1 (jeden) raz w tygodniu, oraz niezwłocznie na każde uzasadnione wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego, najpóźniej w terminie dwóch dni od powiadomienia.
3. Wykonawca winien utrzymywać stały kontakt z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego.
4. Dla wykonania zadania Wykonawca winien dysponować własnym środkiem transportu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.
5. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Działanie 6.4 PO IG. Projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
6.Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.
7. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia ustalona została poniżej kwoty 14.000 euro.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 215407

Data publikacji: 2011-08-09

Nazwa: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ulica: ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

Numer domu: 9/19

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-804

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 58 326 18 88

Numer faxu: 58 326 18 89

Adres strony internetowej: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Regon: 19053664100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania Elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.
2. Wykonawca będzie nadzorował budowę w takich odstępach czasu, żeby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej niż 1 (jeden) raz w tygodniu, oraz niezwłocznie na każde uzasadnione wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego, najpóźniej w terminie dwóch dni od powiadomienia.
3. Wykonawca winien utrzymywać stały kontakt z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego.
4. Dla wykonania zadania Wykonawca winien dysponować własnym środkiem transportu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.
5. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Działanie 6.4 PO IG. Projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
6.Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.
7. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia ustalona została poniżej kwoty 14.000 euro.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2012

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował lub zostanie mu udostępniona osoba:
posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub im odpowiadające oraz aktualne świadectwo kwalifikacyjne D dozorowe
posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru przy realizacji robót elektrycznych na minimum dwóch zakończonych i odebranych protokołem odbioru końcowego inwestycjach o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł każda.
W celu wykazania spełnienia warunku, w załączniku nr 5 do IDW należy podać następujące informacje:imię i nazwisko osoby wyznaczonej do nadzorowania robót budowlanych w branży; zakres wykonywanych czynności w niniejszym postępowaniu; specjalność i numer uprawnień;nazwę, zakres, miejsce realizacji kierowanej nadzorowanej roboty budowlanej, a także wartość wykazanych robót; liczbę lat posiadanego doświadczenia; informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Osoby uczestniczące po stronie Wykonawcy w realizacji zamówienia, a będące obywatelami państw członkowskich UE w tym obywatelami państw EOG i Konfederacji Szwajcarskiej winny posiadać kwalifikacje obowiązujące w rodzimym Państwie Członkowskim, zgodnie z warunkami zawartymi w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.
4. Do przeliczenia na PLN wartość zrealizowanych usług wyrażonych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert.
5. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX i X SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpieniach najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
I Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
a. klęski żywiołowe;
b. warunki atmosferyczne, w szczególności hydrologiczno-meteorologiczne takie jak zalodzenie, ponadprzeciętne opady atmosferyczne, zbyt wysoki lub niski poziom wody, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
2) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:
a. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.);
b. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
c. niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;
d. wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w SIWZ ;
3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a. wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;
b. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;
4) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
b. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
c. konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
d. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;

II Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne, legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ i wymogi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa budowlanego i innych ustaw,
2) zmiana o, której mowa w ust 1) będzie niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba że w zamian za taką osobę zostanie zaproponowana osoba o doświadczeniu lub wykształceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba zamieniana;
3) zmiana szczegółowego harmonogramu usług bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia, chyba, że będzie to wynagrodzenie za przechowanie części przedmiotu zamówienia, przez wykonawcę przez okres dłuższy niż przewidywano przy zawieraniu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie za każdy dzień przechowania nie może być wyższe niż 0,05% wartości przechowywanego przedmiotu;
4) zmiana miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy zmiana taka będzie wprowadzana na wniosek wykonawcy, a w wyniku zmiany dostarczenie będzie odbywać się do miejsca, wiążącego się z niższymi kosztami dla wykonawcy, zamawiający zgodzi się na nią jeśli zostanie obniżone wynagrodzenie za dostarczany przedmiot;
5) zmiana zasad dokonywania odbiorów dostarczanych rzeczy, praw, dóbr, świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego;
6) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy.
7) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego. Wynagrodzenie w takiej sytuacji zostanie zmniejszone w oparciu
o harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem ilości rzeczywiście niewykonanych prac.

III Inne zmiany
1) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę;
2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
8) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
9) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
10) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w pkt 10);
11) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 ust. 1 kc, z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.
12) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, Polska

Data składania wniosków, ofert: 17/08/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, Polska, sekretariat - pok. nr 317.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Działanie 6.4 PO IG Projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Podobne przetargi