61799 / 2012-03-16 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Åšwidnica (Åšwidnica)

listwa rozdzielajaca g34gwgz 3 wyjscia g12

Zgodny z tonerem CRG731M Purpurowy marki FullPrint

Cena: 121.77 PLN

Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 - km 0+440 - powódź 2009 r

Opis zamówienia

Zamawiający poszukuje jednego Wykonawcę do wykonania zadania pn.: Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 - km 0+440 - powódź 2009 r.

Zakres zadania obejmuje:
1. roboty ziemne i rozbiórkowe zniszczonych umocnień kanału wraz z wywozem gruzu,
2. wykonanie ubezpieczeń z murów kamiennych,
3. wykonanie bruku kamiennego w dnie kanału,
4. montaż barier ochronnych stalowych,
5. wykonanie okładziń kamiennych grubości 15 cm na skarpach kanału,
6. wykonanie narzutu kamiennego w dnie kanału,
7. plantowanie terenu wzdłuż kanału po robotach,
8. wykonanie nowej zastawki na kanale,
9. remont zastawki na wlocie kanału Młynówki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 61799

Data publikacji: 2012-03-16

Nazwa: Gmina Świdnica

Ulica: ul. Głowackiego 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Świdnica

Kod pocztowy: 58-100

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 8523067 w. 24

Numer faxu: 074 8521226w.400

Adres strony internetowej: www.gmina.swidnica.pl

Regon: 89071838900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 - km 0+440 - powódź 2009 r

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Zamawiający poszukuje jednego Wykonawcę do wykonania zadania pn.: Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 - km 0+440 - powódź 2009 r.

Zakres zadania obejmuje:
1. roboty ziemne i rozbiórkowe zniszczonych umocnień kanału wraz z wywozem gruzu,
2. wykonanie ubezpieczeń z murów kamiennych,
3. wykonanie bruku kamiennego w dnie kanału,
4. montaż barier ochronnych stalowych,
5. wykonanie okładziń kamiennych grubości 15 cm na skarpach kanału,
6. wykonanie narzutu kamiennego w dnie kanału,
7. plantowanie terenu wzdłuż kanału po robotach,
8. wykonanie nowej zastawki na kanale,
9. remont zastawki na wlocie kanału Młynówki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
.

Kody CPV:
452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/10/2012

Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wadium w kwocie:20.000,00zł , słownie: dwadzieścia tysięcy złotych

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
a) Wykonawca musi wykazać, iż zrealizował min. 1 robotę w zakresie regulacji cieków wodnych lub melioracyjną o łącznym przerobie min. 1 mln zł brutto

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
a) posiadać pracownika z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej

Sytuacja ekonomiczna:
a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 tyś zł (słownie: sześćset tysięcy złotych)

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ);
2. potwierdzenie wniesienia wadium w kwocie: 20.000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
3. uproszczony kosztorys ofertowy - sporządzony w oparciu o projekt budowlany, STWiORB przedmiar robót, warunki lokalizacyjno-terenowe placu budowy - stanowił będzie dokument pomocniczy nie podlegający ocenie. W przypadku materiałów i urządzeń, w których w przedmiarach wskazano nazwę producenta należy wycenić materiały i urządzenia tych producentów lub równoważne
4. pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
11.1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

11.2. Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają
w szczególności opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej, a także powstałe w związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych, sądowych lub egzekucyjnych, a także opóźnienie powstałe wskutek warunków technicznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

11.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w części dotyczącej kierownika budowy, inspektora nadzoru Wykonawcy lub Zamawiającego.

11.4. W przypadku zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru przedstawionego w ofercie, nowy pracownik musi spełniać wymagania określone w SIWZ .

11.5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru , jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11.6. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia zamawiającego jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
w wykonaniu następujących zobowiązań:
1) przekazania placu budowy,
2) przekazania dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej),
3) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcie wad w dostarczonej dokumentacji.

11.7. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
w przypadku:
1) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
2) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
3) siły wyższej (np. warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania),
4) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych.

11.8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 149 ustawy Pzp.

11.9. Wystąpienie okoliczności o których mowa w ust. 11.1, 11.2,11.3,11.4, 11.5, 11.6, 11.7 stanowi podstawę dla dokonania w tym zakresie przez Strony stosownej zmiany postanowień umowy, w tym przedłużenia terminu do wykonania przedmiotu umowy.

11.10. Do zmiany umowy dochodzi wyłącznie za zgodna wolą stron na wniosek jednej ze stron umowy zawierającą opis zmiany, jej uzasadnienie, ewentualny wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zamiany oraz jej wpływ na termin wykonania umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: bip.swidnica.dolnyslask.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Świdnica,ul.B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

Data składania wniosków, ofert: 02/04/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Świdnica,ul.B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, punkt informacyjny

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi