225499 / 2011-08-23 - Administracja samorządowa / Gmina Międzyrzecz (Międzyrzecz)

Oryginalny wywoływacz AR455DV marki Sharp

Cena: 154.32 PLN

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWCU

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu nawierzchni ze sztucznej trawy umożliwiające wytyczenie następujących boisk do gier sportowych:
1)Boisko do piłki ręcznej i mini futbolu o wymiarach 40,0 x 20,0 m
- wraz z wyposażeniem: bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt.,
2)Boisko do siatkówki o wymiarach 18,0 x 9,0 m
- wraz z wyposażeniem: słupki okrągłe aluminiowe - 1 kpl., siatka do siatkówki meczowa - 1 kpl., siatka do siatkówki treningowa,
3)Boisko do gry w koszykówkę o wymiarach 28,0 x 15,0 m,
- wraz z wyposażeniem: kosz typu gęsia szyja z tablicą obręczą i siatką - 2 kpl.,
4)Boisko do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 23,78 x 10,96 m,
- słupki okrągłe aluminiowe - 1 kpl., siatka meczowa - 1 kpl., siatka treningowa - 1 kpl.,
5)Wykonanie oświetlenia boiska,
6)Zakup i montaż ławek bez oparcia - 30 szt.,
7)Ogrodzenie terenu o nawierzchni ze sztucznej trawy 34,0 x 46,0 m,
8)Wykonanie piłkochwytów - 2 kpl.

2.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzór inwestorski:
a)Robót drogowych,
b)Robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
3.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności:
a)Monitorowanie postępu prac.
b)Sprawowanie nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
c)Współpracę z nadzorem autorskim, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu, wprowadzanie zmian nie powodujących zwiększenia kosztu r.b.m. - nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu, wzywanie nadzoru autorskiego na budowę oraz uznawanie i potwierdzanie pobytów płatnych na karcie nadzoru.
d)Pobyty na budowie inspektorów nadzoru, zgodnie z technologią wykonywania robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, (nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu, a w miarę potrzeb częściej bądź na każde wezwanie Zamawiającego), weryfikacja dobranego sprzętu do realizacji inwestycji.
e)Rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie i akceptowanie faktur, kalkulacji szczegółowych, kosztorysów częściowych do faktur, naliczanie kar i odszkodowań,
f)opiniowanie wniosków na roboty dodatkowe i zamienne wraz ze sprawdzaniem stosownych kosztorysów,
g)opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych,
w tym zmiany materiałów, maszyn i urządzeń, przebiegu tras i technologii,
h)Zawiadamianie o odbiorze końcowym wszystkich zainteresowanych instytucji oraz przyszłych właścicieli uzbrojenia.
i)Przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych i w końcowym oraz przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
j)W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzór nad prawidłowością usunięcia usterek.
k)Przekazanie Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji.
l)W razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego.
m)Składanie w terminie do 5 dni po upływie każdego miesiąca sprawozdań z realizacji zadania oraz przyczyn ewentualnych odstępstw w stosunku do harmonogramu
n)Prowadzenie i kontrolę rozliczeń budowy oraz przygotowanie dokumentów przekazania na majątek trwały (OT) oraz dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z jego uzyskaniem.
o)Pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
p)Wykonania pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji drukowanej i elektronicznej. Dokumentację tą należy wykonać w 4 egzemplarzach. Wykonaną dokumentację z realizacji budowy Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.
q)Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą to Inspektor powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych, zamiennych i innych.
4.Szczegółowy opis robót budowlanych podlegających nadzorowaniu określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które Zamawiający udostępni zainteresowanym do wglądu. Dokumenty te znajdują się również na stronie internetowej Zamawiającego

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 225499

Data publikacji: 2011-08-23

Nazwa: Gmina Międzyrzecz

Ulica: ul. Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Międzyrzecz

Kod pocztowy: 66-300

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 95 7426930

Numer faxu: 95 7426979

Adres strony internetowej: www.miedzyrzecz.pl

Regon: 21096684600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWCU

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu nawierzchni ze sztucznej trawy umożliwiające wytyczenie następujących boisk do gier sportowych:
1)Boisko do piłki ręcznej i mini futbolu o wymiarach 40,0 x 20,0 m
- wraz z wyposażeniem: bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt.,
2)Boisko do siatkówki o wymiarach 18,0 x 9,0 m
- wraz z wyposażeniem: słupki okrągłe aluminiowe - 1 kpl., siatka do siatkówki meczowa - 1 kpl., siatka do siatkówki treningowa,
3)Boisko do gry w koszykówkę o wymiarach 28,0 x 15,0 m,
- wraz z wyposażeniem: kosz typu gęsia szyja z tablicą obręczą i siatką - 2 kpl.,
4)Boisko do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 23,78 x 10,96 m,
- słupki okrągłe aluminiowe - 1 kpl., siatka meczowa - 1 kpl., siatka treningowa - 1 kpl.,
5)Wykonanie oświetlenia boiska,
6)Zakup i montaż ławek bez oparcia - 30 szt.,
7)Ogrodzenie terenu o nawierzchni ze sztucznej trawy 34,0 x 46,0 m,
8)Wykonanie piłkochwytów - 2 kpl.

2.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzór inwestorski:
a)Robót drogowych,
b)Robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
3.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności:
a)Monitorowanie postępu prac.
b)Sprawowanie nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
c)Współpracę z nadzorem autorskim, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu, wprowadzanie zmian nie powodujących zwiększenia kosztu r.b.m. - nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu, wzywanie nadzoru autorskiego na budowę oraz uznawanie i potwierdzanie pobytów płatnych na karcie nadzoru.
d)Pobyty na budowie inspektorów nadzoru, zgodnie z technologią wykonywania robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, (nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu, a w miarę potrzeb częściej bądź na każde wezwanie Zamawiającego), weryfikacja dobranego sprzętu do realizacji inwestycji.
e)Rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie i akceptowanie faktur, kalkulacji szczegółowych, kosztorysów częściowych do faktur, naliczanie kar i odszkodowań,
f)opiniowanie wniosków na roboty dodatkowe i zamienne wraz ze sprawdzaniem stosownych kosztorysów,
g)opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych,
w tym zmiany materiałów, maszyn i urządzeń, przebiegu tras i technologii,
h)Zawiadamianie o odbiorze końcowym wszystkich zainteresowanych instytucji oraz przyszłych właścicieli uzbrojenia.
i)Przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych i w końcowym oraz przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
j)W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzór nad prawidłowością usunięcia usterek.
k)Przekazanie Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji.
l)W razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego.
m)Składanie w terminie do 5 dni po upływie każdego miesiąca sprawozdań z realizacji zadania oraz przyczyn ewentualnych odstępstw w stosunku do harmonogramu
n)Prowadzenie i kontrolę rozliczeń budowy oraz przygotowanie dokumentów przekazania na majątek trwały (OT) oraz dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z jego uzyskaniem.
o)Pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
p)Wykonania pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji drukowanej i elektronicznej. Dokumentację tą należy wykonać w 4 egzemplarzach. Wykonaną dokumentację z realizacji budowy Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.
q)Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą to Inspektor powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych, zamiennych i innych.
4.Szczegółowy opis robót budowlanych podlegających nadzorowaniu określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które Zamawiający udostępni zainteresowanym do wglądu. Dokumenty te znajdują się również na stronie internetowej Zamawiającego

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 60

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wiedza i doświadczenie:
zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykonawca musi wykazać, że nadzorował minimum 2 zamówienia odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Nadzorowane roboty realizowane były na minimalną kwotę 400 000 zł brutto każda z udokumentowaniem, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny:
zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity z późn. zmianami) stosowne uprawnienia budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej - w specjalności drogowej, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sytuacja ekonomiczna:
zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1)wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp 3)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Możliwość dokonywania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl.

Data składania wniosków, ofert: 31/08/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok.201 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Na realizację zadania złożono wniosek o współfinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi