Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

209666 / 2015-08-14 - Administracja samorządowa / Gmina Milejów (Milejów)

Usługa wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) oraz Studium Wykonalności (SW) inwestycji kluczowej w Gminie Milejów - Bioelektrociepłownia wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) oraz Studium Wykonalności (SW) inwestycji kluczowej w Gminie Milejów - Bioelektrociepłownia wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE/.
Opracowanie ma mieć charakter strategiczno - marketingowo - ekonomiczny, powinno zawierać graficzne i pisemne opracowanie koncepcji zagospodarowania i wykorzystania terenu oraz propozycje rozwiązań architektonicznych wraz z analizami ekonomiczno-finansowymi oraz prawnymi. Strategia zagospodarowania terenu powinna być przygotowana w wersji analitycznej, z ogólną koncepcją architektoniczną zagospodarowania terenu
W opracowaniu należy przedstawić koncepcję programu funkcjonalno użytkowego oraz Studium wykonalności dla inwestycji pod nazwą /Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) oraz Studium Wykonalności (SW) inwestycji kluczowej w Gminie Milejów - Bioelektrociepłownia wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE/
WYTYCZNE:
Opracowanie pełnej dokumentacji przetargowej, weryfikacja wartości szacunkowej zamówienia, opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art.36 ustawy Pzp z wszystkimi wymaganymi załącznikami wraz z projektem umowy, usługi doradcze i eksperckie w trakcie wyboru Wykonawcy Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) oraz Studium Wykonalności (SW) inwestycji kluczowej w Gminie Milejów - Bioelektrociepłownia wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE - w ramach projektu /Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim/ [PL06-30] finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
Dokumenty prawne:
1.Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein oraz Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, podpisane dnia 17 czerwca 2011r.
2.Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG zgodnie z art. 8.8 Protokołu 38b do Umowy o EOG w dniu 13 stycznia 2011 r. i zatwierdzone przez Stały Komitet Państw EFTA w dniu 18 stycznia 2011 r.
3.Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur składania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
4.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze.
5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz przepisami z nią związanymi.
6.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.);
7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
9.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. - Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);
10.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563),
11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).
12.Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
13.Wytyczne w zakresie programu wydane przez operatora programu lub przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG.
Opracowanie wytycznych do Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz Studium wykonalności
W ramach usługi wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) oraz Studium Wykonalności (SW) inwestycji kluczowej w Gminie Milejów - Bioelektrociepłownia wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE Wykonawca przedstawi dokumentację z uwzględnieniem, iż oczekiwaniem zamawiającego jest docelowa realizacja wysokosprawnej Bioelektrociepłowni o mocy 0,999MW wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE z uwzględnieniem zasady efektywności poniesionych nakładów i osiągniętych korzyści oraz zasady najlepszej dostępnej techniki wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz.U.2013.1232 j.t. ze zmianami).
Zamawiający zakłada następujące substraty do zasilania instalacji:
Oczekiwaniem Zamawiającego jest docelowa realizacja wysokosprawnej Bioelektrociepłowni o mocy 0,999MW wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE z uwzględnieniem zasady efektywności poniesionych nakładów i osiągniętych korzyści oraz zasady najlepszej dostępnej techniki wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz.U.2013.1232 j.t. ze zmianami).
Zamawiający zakłada wariantowo następujące substraty do zasilania instalacji:
I.odpady przetwórstwa owocowo-warzywnego (wytłoki jabłek - dostępność 4 600 ton, wytłoki buraczka ćwikłowego - dostępność - 2 000 t, młóta z pomidorów - dostępność 1 000 t, trawy siana - dostępność - do 10 000 t
II.osady ściekowe 10 000m3 (zawartość suchej masy ~~5,5%), trawy siana - dostępność 15 000 - 20 000t, odpady biodegradowalne 1 000t.
III.system łączony oparty na bazie I i II.
(należy dokonać weryfikacji/korekty do wielkości instalacji oraz dla trawy siana określić areał uprawy).
Zamawiający oczekuje, że wody odpadowe powstałe w procesie wytwarzania energii elektrycznej mogą zostać wykorzystane na potrzeby komunalne, przemysłowe lub zagospodarowane poprzez zastosowanie trójgeneracji (ocena opłacalności ekonomicznej)
Zamawiający zakłada, iż dodatkowym elementem bioelektrociepłowni będzie instalacja hybrydowa oparta na energii słonecznej/ słonecznej i wiatru.
Wskazywana w niniejszych założeniach wariantowość zobowiązuje Wykonawcę do przygotowania na rzecz Zamawiającego szeregu analiz formalno-prawnych i ekonomicznych (dla każdego wariantu) w celu wyboru wariantu optymalnego. Wszystkie opracowania w tym zakresie podlegają omówieniu przez Wykonawcę w ramach spotkań/narad roboczych wraz ze wskazaniem mocnych i słabych stron, jak również szans i zagrożeń.
Ilość spotkań/narad roboczych wynikać będzie ze złożoności projektu oraz potrzeb stron w tym zakresie.
Zamawiający oczekuje, iż Studium Wykonalności dla projektu będzie:- spójne z opracowanym PFU,
- zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020i zawierać będzie co najmniej:
1.Podstawowe informacje o wnioskodawcy, takie jak: wybór formy prawnej inwestycji, forma prawna i struktura własnościowa podmiotu, wskazanie podmiotu na którym spoczywają prawa i obowiązki.
2.Tytuł przedsięwzięcia.
3.Opis projektu: lokalizacja, rzeczowy zakres przedsięwzięcia i aspekty techniczne oraz bieżący stan zaawansowania i przygotowania prac, opis technologii, opis sposobu zarządzania projektem i etapów jego realizacji.
4.Zgodność projektu z polityką energetyczną i środowiskową państwa i regionu.
5.Opis istniejącej infrastruktury technicznej, w tym energetycznej, oraz systemu organizacyjnego inwestora.
6.Analiza popytu na produkty wytwarzane przez bioelektrociepłownię, uwarunkowania prawne i rynkowe.
7.Ostateczny zakres przedsięwzięcia: zakres inwestycji, opis braków i potrzeb dla istniejącej infrastruktury technicznej i organizacyjnej.
8.Analiza opcji technicznych i różnych wariantów przedsięwzięcia, alternatywne rozwiązania lokalizacyjne i technologiczne.
9.Wariantowa analiza formalno-ekonomiczna w zakresie:
- produkcji energii i jej odsprzedaży do sieci,
- produkcji energii na potrzeby własne partnerów projektu wraz ze sprzedażą
nadwyżek do sieci.
10.Analiza oddziaływania na środowisko.
11.Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu w tym harmonogram finansowania i realizacji.
12.Analiza finansowo-ekonomiczna: analiza sytuacji finansowej inwestora za ostanie 3 lata; założenia makroekonomiczne do prognoz finansowych; prognoza rachunku zysków i strat, bilansu, przepływów pieniężnych, kosztów całkowitych projektu; źródła finansowania inwestycji i wskaźniki efektywności; analiza kosztów i korzyści, ryzyka i wrażliwości.
13.Uzasadnienie wyboru konkretnej technologii na potrzeby inwestycji, opartej na porównaniu preferowanej technologii z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Porównanie należy przeprowadzić biorąc pod uwagę kryteria takie jak: parametry techniczne, produktywność, nakłady inwestycyjne czy koszt eksploatacji.
14.Analiza ryzyka i wrażliwości projektu. Należy tutaj określić jak zmieni się sytuacja inwestora w przypadku zmiany czynników ryzyka (np. zmiana poziomu dotacji, wzrost kosztów substratu, zmiana kursu złotówki). Oprócz identyfikacji czynników ryzyka należy również określić prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
15.Szczegółowe opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, czyli założenia dotyczące tego w jakim terminie jaki etap inwestycji będzie realizowany.
Ogólne założenia poszerzenia zwartości PFU o:
1.wykonania pogłębionej oceny lokalizacji przedsięwzięcia w tym dostosowania usytuowania wobec zabudowy i zagospodarowania sąsiednich działek,
2.opracowania koncepcji niezbędnego terenu dla przyjętych rozwiązań technologicznych ( w tym alternatywnych) oraz usytuowania specjalnych pasów zieleni ochronnej wraz z częścią graficzną,
3.przeprowadzenia szczegółowej analizy istniejącej infrastruktury w rejonie przedsięwzięcia niezbędnej dla realizacji projektu,
4.opracowania analizy przewidzianego w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia działek sąsiadujących z przedsięwzięciem,
5.przygotowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne,
6.przeprowadzenia badania /biogazowydajności/ i inwentaryzacji dostępnych substratów,
7.przygotowania opcji technologicznych pod kątem przygotowania koncepcji technologicznych, w co najmniej 2 wariantach i wyrysowania ciągu technologicznego bioelektrociepłowni przy dostępnej infrastrukturze,
8.opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia,
9.możliwości wykorzystania masy pofermentacyjnej (bionawozu) w celach nawozowych.
10.logistykę i bazę sprzętową pozyskiwania trawy siana (sianokiszonki).
Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe wymaga, żeby PFU będzie zawierało co najmniej następujące elementy:
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO
1.1. Definicje
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość Bioelektrociepłowni
1.3. Zakres postępowań mających na celu wybór wykonawców
1.4. Dostępność placu budowy
1.5. Rozpoczęcie Robót
1.6. Wykaz okresów objętych gwarancji i rękojmi w odniesieniu do przedmiotu/elementów przedmiotu zamówienia.
1.7. Uwarunkowania organizacyjne wykonania przedmiotu zamówienia
1.8. Uwarunkowania lokalizacyjne przedsięwzięcia
1.9. Ilość i jakość substratów
1.10. Projekt procesowy
1.11. Bilans energetyczny Obiektów Bioelektrociepłowni
1.12. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne
1.13. Zakres Przedmiotu zamówienia
1.13.1. Projektowanie
1.13.2. Roboty/Dostawy/Montaż
1.13.3. Szkolenie załogi
1.13.4. Serwis i umowa serwisowa
1.13.5. Przekazanie obiektu użytkownikowi
1.14. Szczegółowe własności funkcjonalno użytkowe
1.14.1. Dostawa i montaż modułu kogeneracyjnego wraz z oprzyrządowaniem
1.14.2.
I. Dostawa i montaż modułu parowego wraz z oprzyrządowaniem oraz połączeniem z modułem kogeneracyjnym
II. lub dostawa i montaż kpl urządzeń do suszenia i pelletyzacji/lub brykietyzacji pofermentu z wykorzystaniem energii cieplnej z silnika kogeneratora
1.14.3. Dostawa i montaż pochodni awaryjnej
1.14.4. Dostawa i montaż przepompowni biogazu
1.15. Dodatkowe opcje jakie winny się znaleźć się w ofertach Wykonawców
1.16. Punkty graniczne branż
1.16.1. Punkt graniczny dostaw i montażu firm branży biotechnologicznej i kogeneracyjnej
1.16.2. Punkt graniczny dostaw i montażu firm branży technologicznej i sanitarnej
1.16.3. Punkt graniczny dostaw i montażu firmy branży kogeneracyjnej i energetycznej
1.16.4. Punkt graniczny dostaw i montażu firm branży kogeneracyjnej i konstrukcyjno - budowlanej
1.16.5. Punkt graniczny dostaw i montażu wytwornicy pary oraz lokalnego odbiorcy ciepła
2. OPIS WYMAGAŃ INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Część Ogólna
2.1.1. Przedmiot i zakres pracy Wykonawcy
2.2. Wymagania w zakresie prowadzenia robót
2.3. Dokumenty Budowy
2.3.1. Przykładowe dokumenty budowy.
2.3.2. Dziennik budowy
2.3.3. Atesty materiałowe, gwarancje producentów i dostawców, protokóły prób, certyfikaty, itp.
2.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy
2.4. Wymagania w zakresie prowadzenia robót
2.4.1. Polecenia inwestora i Inżyniera
2.4.2. Organizacja robót
2.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i programem funkcjonalno-użytkowym
2.4.4. Ochrona i utrzymanie robót
2.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
2.6. Ochrona środowiska
2.7. Warunki bezpieczeństwa pracy
2.7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.8. Zaplecze dla Wykonawcy
2.9. Materiały i Urządzenia
2.9.1. Transport materiałów
2.9.2. Rozładowanie Urządzeń
2.9.3. Przechowywanie i magazynowanie materiałów
2.10. Rozruch
3. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI I ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
3.1. Kontrola jakości robót
3.2. Program zapewnienia jakości
3.3. Zasady kontroli jakości robót
3.4. Próby końcowe
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
4.1. Odbiór robót
4.2. Ruch próbny
4.3. Serwis pogwarancyjny
5. DOKUMENTY I PRZEPISY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT
5.1. Warunki formalno-prawne przygotowania inwestycji
5.2. Całkowite zapoznanie się z wymaganiami Inwestora
5.3. Zapoznanie się z ogólną sytuacją w zakresie przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia.
5.4. Ogólne wymogi dotyczące Bioelektrociepłowni
5.5. Powiązania z istniejącymi obiektami
Ogólne założenia poszerzenia zawartości PFU o:
1) wykonania pogłębionej oceny lokalizacji przedsięwzięcia w tym dostosowania usytuowania wobec zabudowy i zagospodarowania sąsiednich działek,
2) opracowania koncepcji niezbędnego terenu dla przyjętych rozwiązań technologicznych ( w tym alternatywnych) oraz usytuowania specjalnych pasów zieleni ochronnej wraz z częścią graficzną,
3) przeprowadzenia szczegółowej analizy istniejącej infrastruktury w rejonie przedsięwzięcia niezbędnej dla realizacji projektu,
4) opracowania analizy przewidzianego w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia działek sąsiadujących z przedsięwzięciem,
5) przygotowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne,
6) przeprowadzenia badania /biogazowydajności/ i inwentaryzacji dostępnych substratów,
7) przygotowania opcji technologicznych pod kątem przygotowania koncepcji technologicznych, w co najmniej 2 wariantach i wyrysowania ciągu technologicznego bioelektrociepłowni przy dostępnej infrastrukturze,
8) opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia,
9) możliwości wykorzystania masy pofermentacyjnej:
1. - (bionawozu) w celach nawozowych,
2. - suszenie i pelletyzacja/brykietyzacja.
10) logistykę, zaplecze i bazę sprzętową w zakresie niezbędnym do pozyskiwania substratów.

Powiązania z istniejącymi obiektami

Projektowana Bioelektrociepłownia będzie powiązana z następującymi istniejącymi obiektami w opisany poniżej sposób:
Odbiór energii cieplnej w postaci -
1. Produkcja pary technologicznej na potrzeby przemysłowe i/lub
2. Wykorzystanie na potrzeby komunalne poprzez dostarczenie do kotłowni lokalnej zlokalizowanej w miejscowości Milejów - Osada przy ulicy Partyzanckiej 11E. Należy wybudować instalację przesyłową z miejsca zainstalowania silnika kogeneracji do kotłowni lokalnej.
Należy wyposażyć kotłownię w urządzenia (wymienniki) do odbioru ciepła wraz z niezbędną automatyką regulacyjną. Zestaw pompowy wraz z niezbędnymi urządzeniami należy zlokalizować na terenie biogazowni i zasilić z sieci elektrycznej biogazowni.
Pozostałe:
wodociągami (własność PGK Sp. z o.o.; SWŚ w Milejowie) poprzez pobór wody na cele technologiczne (awaryjne zasilanie) ,
dostawa/odbiór osadów ściekowych z instalacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków SWŚ w Milejowie
Miejsce odbioru osadów: część mokra pompowni osadów nadmiernych.
Przewidzieć wykonanie niezbędnej instalacji do odbioru osadów.
Roboty do wykonania na oczyszczalni: ułożyć rurociąg doprowadzający osady wstępne do w/w miejsca. /Obecnie odprowadzamy je bezpośrednio na laguny osadowe./ Magazynowanie osadów: teren biogazowni, zbiorniki do przygotowania substratów.
Odprowadzanie mieszaniny osadów do biogazowni: ułożyć rurociąg ok. 200mb, zaprojektować i zamontować pompy do tłoczenia osadów na biogazownię
z siecią SN - istniejąca Stacja SN własność SWŚ lub projektowana przez PGE Stacja SN
,dojazd drogę wewnętrzną do ulicy Klarowskiej lub Kasztanowej.
Warunki ogólne:
1. Pozyskanie niezbędnych map i podkładów geodezyjnych niezbędne do realizacji zadania (poza materiałami załączonymi do SIWZ) należy do Wykonawcy.

2. Autor Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz Studium wykonalności zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na szczegółowe pytania Zamawiającego, jakie będą wynikać z przedstawionych koncepcji, uzupełnienia koncepcji na piśmie i w tym celu na każdym etapie jej tworzenia ściśle współpracować z Zamawiającym,
3. Opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w wersji papierowej - zgodnie z opisem powyżej oraz na nośniku elektronicznym w formacie plików Word i PDF.
4. Opracowane koncepcje zagospodarowania terenu powinny przedstawiać najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu techniki, pozwalające na minimalizację kosztów działalności całego obiektu w przyszłości i pozwolić na konkurencyjność świadczonych usług tak co do cen jak i co do jakości.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 209666

Data publikacji: 2015-08-14

Nazwa: Gmina Milejów

Ulica: ul. Partyzancka 13A

Numer domu: 13A

Miejscowość: Milejów

Kod pocztowy: 21-020

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 081 7572026

Numer faxu: 081 7572385

Adres strony internetowej: www.milejow.pl

Regon: 43101955000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) oraz Studium Wykonalności (SW) inwestycji kluczowej w Gminie Milejów - Bioelektrociepłownia wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Usługa wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) oraz Studium Wykonalności (SW) inwestycji kluczowej w Gminie Milejów - Bioelektrociepłownia wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE/.
Opracowanie ma mieć charakter strategiczno - marketingowo - ekonomiczny, powinno zawierać graficzne i pisemne opracowanie koncepcji zagospodarowania i wykorzystania terenu oraz propozycje rozwiązań architektonicznych wraz z analizami ekonomiczno-finansowymi oraz prawnymi. Strategia zagospodarowania terenu powinna być przygotowana w wersji analitycznej, z ogólną koncepcją architektoniczną zagospodarowania terenu
W opracowaniu należy przedstawić koncepcję programu funkcjonalno użytkowego oraz Studium wykonalności dla inwestycji pod nazwą /Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) oraz Studium Wykonalności (SW) inwestycji kluczowej w Gminie Milejów - Bioelektrociepłownia wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE/
WYTYCZNE:
Opracowanie pełnej dokumentacji przetargowej, weryfikacja wartości szacunkowej zamówienia, opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art.36 ustawy Pzp z wszystkimi wymaganymi załącznikami wraz z projektem umowy, usługi doradcze i eksperckie w trakcie wyboru Wykonawcy Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) oraz Studium Wykonalności (SW) inwestycji kluczowej w Gminie Milejów - Bioelektrociepłownia wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE - w ramach projektu /Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim/ [PL06-30] finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
Dokumenty prawne:
1.Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein oraz Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, podpisane dnia 17 czerwca 2011r.
2.Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG zgodnie z art. 8.8 Protokołu 38b do Umowy o EOG w dniu 13 stycznia 2011 r. i zatwierdzone przez Stały Komitet Państw EFTA w dniu 18 stycznia 2011 r.
3.Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur składania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
4.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze.
5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz przepisami z nią związanymi.
6.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.);
7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
9.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. - Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);
10.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563),
11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).
12.Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
13.Wytyczne w zakresie programu wydane przez operatora programu lub przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG.
Opracowanie wytycznych do Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz Studium wykonalności
W ramach usługi wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) oraz Studium Wykonalności (SW) inwestycji kluczowej w Gminie Milejów - Bioelektrociepłownia wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE Wykonawca przedstawi dokumentację z uwzględnieniem, iż oczekiwaniem zamawiającego jest docelowa realizacja wysokosprawnej Bioelektrociepłowni o mocy 0,999MW wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE z uwzględnieniem zasady efektywności poniesionych nakładów i osiągniętych korzyści oraz zasady najlepszej dostępnej techniki wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz.U.2013.1232 j.t. ze zmianami).
Zamawiający zakłada następujące substraty do zasilania instalacji:
Oczekiwaniem Zamawiającego jest docelowa realizacja wysokosprawnej Bioelektrociepłowni o mocy 0,999MW wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE z uwzględnieniem zasady efektywności poniesionych nakładów i osiągniętych korzyści oraz zasady najlepszej dostępnej techniki wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz.U.2013.1232 j.t. ze zmianami).
Zamawiający zakłada wariantowo następujące substraty do zasilania instalacji:
I.odpady przetwórstwa owocowo-warzywnego (wytłoki jabłek - dostępność 4 600 ton, wytłoki buraczka ćwikłowego - dostępność - 2 000 t, młóta z pomidorów - dostępność 1 000 t, trawy siana - dostępność - do 10 000 t
II.osady ściekowe 10 000m3 (zawartość suchej masy ~~5,5%), trawy siana - dostępność 15 000 - 20 000t, odpady biodegradowalne 1 000t.
III.system łączony oparty na bazie I i II.
(należy dokonać weryfikacji/korekty do wielkości instalacji oraz dla trawy siana określić areał uprawy).
Zamawiający oczekuje, że wody odpadowe powstałe w procesie wytwarzania energii elektrycznej mogą zostać wykorzystane na potrzeby komunalne, przemysłowe lub zagospodarowane poprzez zastosowanie trójgeneracji (ocena opłacalności ekonomicznej)
Zamawiający zakłada, iż dodatkowym elementem bioelektrociepłowni będzie instalacja hybrydowa oparta na energii słonecznej/ słonecznej i wiatru.
Wskazywana w niniejszych założeniach wariantowość zobowiązuje Wykonawcę do przygotowania na rzecz Zamawiającego szeregu analiz formalno-prawnych i ekonomicznych (dla każdego wariantu) w celu wyboru wariantu optymalnego. Wszystkie opracowania w tym zakresie podlegają omówieniu przez Wykonawcę w ramach spotkań/narad roboczych wraz ze wskazaniem mocnych i słabych stron, jak również szans i zagrożeń.
Ilość spotkań/narad roboczych wynikać będzie ze złożoności projektu oraz potrzeb stron w tym zakresie.
Zamawiający oczekuje, iż Studium Wykonalności dla projektu będzie:- spójne z opracowanym PFU,
- zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020i zawierać będzie co najmniej:
1.Podstawowe informacje o wnioskodawcy, takie jak: wybór formy prawnej inwestycji, forma prawna i struktura własnościowa podmiotu, wskazanie podmiotu na którym spoczywają prawa i obowiązki.
2.Tytuł przedsięwzięcia.
3.Opis projektu: lokalizacja, rzeczowy zakres przedsięwzięcia i aspekty techniczne oraz bieżący stan zaawansowania i przygotowania prac, opis technologii, opis sposobu zarządzania projektem i etapów jego realizacji.
4.Zgodność projektu z polityką energetyczną i środowiskową państwa i regionu.
5.Opis istniejącej infrastruktury technicznej, w tym energetycznej, oraz systemu organizacyjnego inwestora.
6.Analiza popytu na produkty wytwarzane przez bioelektrociepłownię, uwarunkowania prawne i rynkowe.
7.Ostateczny zakres przedsięwzięcia: zakres inwestycji, opis braków i potrzeb dla istniejącej infrastruktury technicznej i organizacyjnej.
8.Analiza opcji technicznych i różnych wariantów przedsięwzięcia, alternatywne rozwiązania lokalizacyjne i technologiczne.
9.Wariantowa analiza formalno-ekonomiczna w zakresie:
- produkcji energii i jej odsprzedaży do sieci,
- produkcji energii na potrzeby własne partnerów projektu wraz ze sprzedażą
nadwyżek do sieci.
10.Analiza oddziaływania na środowisko.
11.Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu w tym harmonogram finansowania i realizacji.
12.Analiza finansowo-ekonomiczna: analiza sytuacji finansowej inwestora za ostanie 3 lata; założenia makroekonomiczne do prognoz finansowych; prognoza rachunku zysków i strat, bilansu, przepływów pieniężnych, kosztów całkowitych projektu; źródła finansowania inwestycji i wskaźniki efektywności; analiza kosztów i korzyści, ryzyka i wrażliwości.
13.Uzasadnienie wyboru konkretnej technologii na potrzeby inwestycji, opartej na porównaniu preferowanej technologii z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Porównanie należy przeprowadzić biorąc pod uwagę kryteria takie jak: parametry techniczne, produktywność, nakłady inwestycyjne czy koszt eksploatacji.
14.Analiza ryzyka i wrażliwości projektu. Należy tutaj określić jak zmieni się sytuacja inwestora w przypadku zmiany czynników ryzyka (np. zmiana poziomu dotacji, wzrost kosztów substratu, zmiana kursu złotówki). Oprócz identyfikacji czynników ryzyka należy również określić prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
15.Szczegółowe opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, czyli założenia dotyczące tego w jakim terminie jaki etap inwestycji będzie realizowany.
Ogólne założenia poszerzenia zwartości PFU o:
1.wykonania pogłębionej oceny lokalizacji przedsięwzięcia w tym dostosowania usytuowania wobec zabudowy i zagospodarowania sąsiednich działek,
2.opracowania koncepcji niezbędnego terenu dla przyjętych rozwiązań technologicznych ( w tym alternatywnych) oraz usytuowania specjalnych pasów zieleni ochronnej wraz z częścią graficzną,
3.przeprowadzenia szczegółowej analizy istniejącej infrastruktury w rejonie przedsięwzięcia niezbędnej dla realizacji projektu,
4.opracowania analizy przewidzianego w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia działek sąsiadujących z przedsięwzięciem,
5.przygotowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne,
6.przeprowadzenia badania /biogazowydajności/ i inwentaryzacji dostępnych substratów,
7.przygotowania opcji technologicznych pod kątem przygotowania koncepcji technologicznych, w co najmniej 2 wariantach i wyrysowania ciągu technologicznego bioelektrociepłowni przy dostępnej infrastrukturze,
8.opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia,
9.możliwości wykorzystania masy pofermentacyjnej (bionawozu) w celach nawozowych.
10.logistykę i bazę sprzętową pozyskiwania trawy siana (sianokiszonki).
Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe wymaga, żeby PFU będzie zawierało co najmniej następujące elementy:
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO
1.1. Definicje
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość Bioelektrociepłowni
1.3. Zakres postępowań mających na celu wybór wykonawców
1.4. Dostępność placu budowy
1.5. Rozpoczęcie Robót
1.6. Wykaz okresów objętych gwarancji i rękojmi w odniesieniu do przedmiotu/elementów przedmiotu zamówienia.
1.7. Uwarunkowania organizacyjne wykonania przedmiotu zamówienia
1.8. Uwarunkowania lokalizacyjne przedsięwzięcia
1.9. Ilość i jakość substratów
1.10. Projekt procesowy
1.11. Bilans energetyczny Obiektów Bioelektrociepłowni
1.12. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne
1.13. Zakres Przedmiotu zamówienia
1.13.1. Projektowanie
1.13.2. Roboty/Dostawy/Montaż
1.13.3. Szkolenie załogi
1.13.4. Serwis i umowa serwisowa
1.13.5. Przekazanie obiektu użytkownikowi
1.14. Szczegółowe własności funkcjonalno użytkowe
1.14.1. Dostawa i montaż modułu kogeneracyjnego wraz z oprzyrządowaniem
1.14.2.
I. Dostawa i montaż modułu parowego wraz z oprzyrządowaniem oraz połączeniem z modułem kogeneracyjnym
II. lub dostawa i montaż kpl urządzeń do suszenia i pelletyzacji/lub brykietyzacji pofermentu z wykorzystaniem energii cieplnej z silnika kogeneratora
1.14.3. Dostawa i montaż pochodni awaryjnej
1.14.4. Dostawa i montaż przepompowni biogazu
1.15. Dodatkowe opcje jakie winny się znaleźć się w ofertach Wykonawców
1.16. Punkty graniczne branż
1.16.1. Punkt graniczny dostaw i montażu firm branży biotechnologicznej i kogeneracyjnej
1.16.2. Punkt graniczny dostaw i montażu firm branży technologicznej i sanitarnej
1.16.3. Punkt graniczny dostaw i montażu firmy branży kogeneracyjnej i energetycznej
1.16.4. Punkt graniczny dostaw i montażu firm branży kogeneracyjnej i konstrukcyjno - budowlanej
1.16.5. Punkt graniczny dostaw i montażu wytwornicy pary oraz lokalnego odbiorcy ciepła
2. OPIS WYMAGAŃ INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Część Ogólna
2.1.1. Przedmiot i zakres pracy Wykonawcy
2.2. Wymagania w zakresie prowadzenia robót
2.3. Dokumenty Budowy
2.3.1. Przykładowe dokumenty budowy.
2.3.2. Dziennik budowy
2.3.3. Atesty materiałowe, gwarancje producentów i dostawców, protokóły prób, certyfikaty, itp.
2.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy
2.4. Wymagania w zakresie prowadzenia robót
2.4.1. Polecenia inwestora i Inżyniera
2.4.2. Organizacja robót
2.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i programem funkcjonalno-użytkowym
2.4.4. Ochrona i utrzymanie robót
2.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
2.6. Ochrona środowiska
2.7. Warunki bezpieczeństwa pracy
2.7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.8. Zaplecze dla Wykonawcy
2.9. Materiały i Urządzenia
2.9.1. Transport materiałów
2.9.2. Rozładowanie Urządzeń
2.9.3. Przechowywanie i magazynowanie materiałów
2.10. Rozruch
3. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI I ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
3.1. Kontrola jakości robót
3.2. Program zapewnienia jakości
3.3. Zasady kontroli jakości robót
3.4. Próby końcowe
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
4.1. Odbiór robót
4.2. Ruch próbny
4.3. Serwis pogwarancyjny
5. DOKUMENTY I PRZEPISY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT
5.1. Warunki formalno-prawne przygotowania inwestycji
5.2. Całkowite zapoznanie się z wymaganiami Inwestora
5.3. Zapoznanie się z ogólną sytuacją w zakresie przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia.
5.4. Ogólne wymogi dotyczące Bioelektrociepłowni
5.5. Powiązania z istniejącymi obiektami
Ogólne założenia poszerzenia zawartości PFU o:
1) wykonania pogłębionej oceny lokalizacji przedsięwzięcia w tym dostosowania usytuowania wobec zabudowy i zagospodarowania sąsiednich działek,
2) opracowania koncepcji niezbędnego terenu dla przyjętych rozwiązań technologicznych ( w tym alternatywnych) oraz usytuowania specjalnych pasów zieleni ochronnej wraz z częścią graficzną,
3) przeprowadzenia szczegółowej analizy istniejącej infrastruktury w rejonie przedsięwzięcia niezbędnej dla realizacji projektu,
4) opracowania analizy przewidzianego w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia działek sąsiadujących z przedsięwzięciem,
5) przygotowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne,
6) przeprowadzenia badania /biogazowydajności/ i inwentaryzacji dostępnych substratów,
7) przygotowania opcji technologicznych pod kątem przygotowania koncepcji technologicznych, w co najmniej 2 wariantach i wyrysowania ciągu technologicznego bioelektrociepłowni przy dostępnej infrastrukturze,
8) opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia,
9) możliwości wykorzystania masy pofermentacyjnej:
1. - (bionawozu) w celach nawozowych,
2. - suszenie i pelletyzacja/brykietyzacja.
10) logistykę, zaplecze i bazę sprzętową w zakresie niezbędnym do pozyskiwania substratów.

Powiązania z istniejącymi obiektami

Projektowana Bioelektrociepłownia będzie powiązana z następującymi istniejącymi obiektami w opisany poniżej sposób:
Odbiór energii cieplnej w postaci -
1. Produkcja pary technologicznej na potrzeby przemysłowe i/lub
2. Wykorzystanie na potrzeby komunalne poprzez dostarczenie do kotłowni lokalnej zlokalizowanej w miejscowości Milejów - Osada przy ulicy Partyzanckiej 11E. Należy wybudować instalację przesyłową z miejsca zainstalowania silnika kogeneracji do kotłowni lokalnej.
Należy wyposażyć kotłownię w urządzenia (wymienniki) do odbioru ciepła wraz z niezbędną automatyką regulacyjną. Zestaw pompowy wraz z niezbędnymi urządzeniami należy zlokalizować na terenie biogazowni i zasilić z sieci elektrycznej biogazowni.
Pozostałe:
wodociągami (własność PGK Sp. z o.o.; SWŚ w Milejowie) poprzez pobór wody na cele technologiczne (awaryjne zasilanie) ,
dostawa/odbiór osadów ściekowych z instalacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków SWŚ w Milejowie
Miejsce odbioru osadów: część mokra pompowni osadów nadmiernych.
Przewidzieć wykonanie niezbędnej instalacji do odbioru osadów.
Roboty do wykonania na oczyszczalni: ułożyć rurociąg doprowadzający osady wstępne do w/w miejsca. /Obecnie odprowadzamy je bezpośrednio na laguny osadowe./ Magazynowanie osadów: teren biogazowni, zbiorniki do przygotowania substratów.
Odprowadzanie mieszaniny osadów do biogazowni: ułożyć rurociąg ok. 200mb, zaprojektować i zamontować pompy do tłoczenia osadów na biogazownię
z siecią SN - istniejąca Stacja SN własność SWŚ lub projektowana przez PGE Stacja SN
,dojazd drogę wewnętrzną do ulicy Klarowskiej lub Kasztanowej.
Warunki ogólne:
1. Pozyskanie niezbędnych map i podkładów geodezyjnych niezbędne do realizacji zadania (poza materiałami załączonymi do SIWZ) należy do Wykonawcy.

2. Autor Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz Studium wykonalności zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na szczegółowe pytania Zamawiającego, jakie będą wynikać z przedstawionych koncepcji, uzupełnienia koncepcji na piśmie i w tym celu na każdym etapie jej tworzenia ściśle współpracować z Zamawiającym,
3. Opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w wersji papierowej - zgodnie z opisem powyżej oraz na nośniku elektronicznym w formacie plików Word i PDF.
4. Opracowane koncepcje zagospodarowania terenu powinny przedstawiać najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu techniki, pozwalające na minimalizację kosztów działalności całego obiektu w przyszłości i pozwolić na konkurencyjność świadczonych usług tak co do cen jak i co do jakości.

Kody CPV:
712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712410009 (Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
712420006 (Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
713113004 (Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
715300002 (Doradcze usługi budowlane)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
713134308 (Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
713134401 (Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Tak

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2015

Informacja na temat wadium:
1. Każda oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości - 4 000,-zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych)
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U nr 109/00 poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 86868900074000009520000040
z dopiskiem na blankiecie przelewu - /Wadium - PFU i SW Bioelektrociepłownia w gm. Milejów/
4. Wadium wniesione w pozostałych formach należy w oryginale złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Milejowie, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów, pok. nr 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zawraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający zwróci wadium na wniosek wykonawcy, który przed upływem terminu składania ofert wycofał ofertę.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2. sprawi, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń na okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw nie złoży wymaganych dokumentów z przyczyn leżących po jego stronie.
10. Zamawiający zażąda, w wyznaczonym przez siebie terminie, ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał przed upływem terminu składania ofert (w tym okresie zakończył), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej 10 (dziesięć) Studium wykonalności, z tego co najmniej 5 dla projektów dotyczących OZE, z tego co najmniej jedno dla wykonania bioelektrociepłowni lub biogazowi,
- co najmniej 5 Programów funkcjonalno-użytkowych(Pfu) i/lub Projektów budowlano-wykonawczych , z tego co najmniej 3 Pfu dla projektów dotyczących OZE, z tego co najmniej jeden dla wykonania bioelektrociepłowni lub biogazowi.
Wykonanie w/w musi być potwierdzone stosownymi poświadczeniami, referencjami, itp.(potwierdzenie spełnienia warunku, jak również kryterium oceny ofert).

Potencjał techniczny:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

1) Architekt posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, spełniający wymagania ustawy o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów,

2) Projektant z branży sanitarnej - technolog, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, spełniający wymagania ustawy o Samorządch Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków wg. metody spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów.

Sytuacja ekonomiczna:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszystkie istotne postanowienia umowy wraz z wysokością kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz ze szczegółowym zakresem obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiącego dodatek do niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.
3. Zamawiający zastrzega możliwość istotnej zmiany umowy; warunki takiej zmiany zawarte zostały w załączonym do SIWZ wzorze umowy:
2. Zamawiający na podstawie art. 144 przewiduje zmianę umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji, warunków płatności i wynagrodzenia w następujących przypadkach:
a) z powodu zmiany stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto,
b) z powodu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
c) z powodu zmian treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian adresów, telefonów, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację zamówienia, itp.
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
e) z powodu wystąpienia zamówień dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,
f) z powodu realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań.
g) z powodu okoliczności siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, które nie można było przewidzieć,
h) z powodu działań osób trzecich (instytucji) uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
i) z powodu zmian osobowych osób wskazanych w ofercie do wykonania niniejszego zamówienia, legitymujących się co najmniej równoważnymi uprawnieniami opisanymi w warunkach przetargowych lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa
j) z powodu opóźnienia Zamawiającego w dostarczeniu wykonawcy stosownej dokumentacji lub zajęcia stanowiska w sprawach dotyczących realizacji opracowania, w sytuacji gdy zgodnie z postanowieniami umowy lub zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, obowiązek dostarczenia tej dokumentacji lub zajęcia stanowiska spoczywa na Zamawiającym,

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 50

Nazwa kryterium 2: termin wykonania

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3: wiedza i doświadczenie

Znaczenie kryterium 3: 30

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: ugmilejow.bip.lubelskie.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 MIlejów

Data składania wniosków, ofert: 24/08/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
siedziba Urzędu Gminy w Milejowie ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów /pok. nr 6/

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz środków krajowych

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

208590 / 2010-07-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Łuków - Łuków (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZEDŁUŻENIE ULICY PRUSA DO ULICY CIESZKOWIZNA.

405668 / 2011-12-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p. n. Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie

188947 / 2010-07-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Łabunie - Łabunie (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie kompletnej i pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Łabuńki Pierwsze, Łabunie i Wólka Łabuńska na terenie Gminy Łabunie.

71402 / 2013-02-19 - Inny: Jednostka Samożądowa

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ORAZ OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ REALIZACJI ZADANIA -BUDOWA BIALSKOPODLASKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY W ŻEROCINIE

311922 / 2011-09-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z rewaloryzacją Dziedzińca Pałacu Sanguszków w Lubartowie.

123981 / 2015-08-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Nadbużański Oddział Straży Granicznej - Chełm (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków administracyjnych na: nr 63 Komendy NOSG, PSG w Kodniu, PSG w Lubyczy Królewskiej i 2 budynków administracyjnych PSG w Skryhiczynie (sprawa nr 24/15)

340006 / 2009-09-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku żłobka i przedszkola, wraz z realizacją zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu w dzielnicy Felin w Lublinie.

55609 / 2010-03-12 - Podmiot prawa publicznego

Zakład Usług Komunalnych Sp z.o.o - Puławy (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z planem kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96

152848 / 2013-04-17 - Inny: Jednostka SamorzÄ…dowa

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania Budowa Bialskopodlaskiego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Żerocinie.

271919 / 2008-10-17 - Inny: jednostka badawczo-rozwojowa

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy - Puławy (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowy Pawilonu Dużych Zwierząt oraz modernizacji budynku Chlewni Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

268907 / 2010-09-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 - Lublin (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla SPSK-4 w Lublinie przy ul. Dr K. Jaczewskiego 8

155449 / 2013-08-05 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Nadbużański Oddział Straży Granicznej - Chełm (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków nr 28, 36, 53, 60, 61 i 67 na terenie Komendy NOSG w Chełmie

37121 / 2010-02-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku żłobka i przedszkola, wraz z realizacją zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu w dzielnicy Felin w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji

124787 / 2013-06-26 - Inny: Jednostka samorzÄ…dowa

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczacej realizacji zadania Budowa Bialskopodlaskiego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Żerocinie

46029 / 2009-03-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Garbarskiej od istniejącej ulicy do Drogi Męczenników Majdanka w Lublinie.

314097 / 2010-11-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Muzycznej w Lublinie wraz ze skrzyżowaniem ul. Muzycznej z ulicami Narutowicza, Nadbystrzycką i Głęboką, podczyszczalnią wód deszczowych i wlotem do rzeki Bystrzycy.

237426 / 2011-08-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL SŁOWACKIEGO 8 W LUBARTOWIE

146108 / 2009-05-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie koncepcji programowo-przsetrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.:Odbudowa systemu Kanału Wieprz-Krzna, woj.lubelskie

96148 / 2014-03-21 - Inny: Instytut badawczy

Instytut Nawozów Sztucznych - Puławy (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Wykonanie i dostawa dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji odbiorczej rurociągu powietrza technologicznego wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

169978 / 2009-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej na regulację rzeki Czerniejówki w Lublinie - etap I, odcinek od ul. Garbarskiej do ul. Pawiej (bez mostu przy ul. Pawiej)

79596 / 2013-02-26 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU ORAZ TERENU NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL SŁOWACKIEGO 7 W LUBARTOWIE

21338 / 2011-02-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy PL. Czechowicza 1 .

152849 / 2010-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Muzycznej w Lublinie wraz ze skrzyżowaniem ul. Muzycznej z ulicami Narutowicza, Nadbystrzycką i Głęboką, podczyszczalnią wód deszczowych i wlotem do rzeki Bystrzycy

74108 / 2011-04-12 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy PL. Czechowicza 1 .