128379 / 2012-06-12 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Remont budynku magazynowego na Bazie RDW Mielec położonego
w Zawadzie.
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje:
a) Remont konstrukcji wraz z pokryciem oraz utylizacja azbestu zgodnie
z zakresem robót przedstawionym w Formularzu cenowym Rozdział II zał. Nr 1 do oferty) oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział III)
b) oraz udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 m-cy
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 128379
Data publikacji: 2012-06-12
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont budynku magazynowego na Bazie RDW Mielec położonego
w Zawadzie.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
a) Remont konstrukcji wraz z pokryciem oraz utylizacja azbestu zgodnie
z zakresem robót przedstawionym w Formularzu cenowym Rozdział II zał. Nr 1 do oferty) oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział III)
b) oraz udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 m-cy
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452610004 (Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452626605 (Usuwanie azbestu)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452626904 (Remont starych budynków)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 15/09/2012
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonego w pkt III.3.1 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku określonego w pkt III.3.2) Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zamówienie (w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia zawartym w Rozdziale III SIWZ), uwierzytelnione dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje) - załącznik Nr 6 do oferty.
Jako zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie obiektu kubaturowego o pow. zabudowy minimum 90 m2.
Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonego w pkt III.3.3 w zakresie dysponowania potencjałem technicznym. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku określonego w pkt. III.3.4) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna dysponowanie min.:
Stanowisko: Kierownik robót
Doświadczenie: min. 3 lata.
UWAGA! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonego w pkt III.3.5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
- Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
- W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do oferty.
- Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wg wzoru - Załącznik nr 1 do formularza oferty;
- Wypełniony wykaz cen czynników produkcji - wg wzoru - załącznik Nr 2 do formularza oferty
- Zakresy usług, które zostaną powierzone podwykonawcom według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do oferty (w przypadku realizacji zamówienia siłami własnymi należy wpisać nie dotyczy).
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy tj.:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzieleni, przekształcenie spółek);
- wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy;
- ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 45 lub po uprzednim zamówieniu za zaliczeniem pocztowym (na koszt wykonawcy).
Data składania wniosków, ofert: 28/06/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 09:30
Miejsce składania:
Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
185158 / 2013-05-10 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bircza - Bircza (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przygotowanie procesu inwestycyjnego i budowa studni wierconej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, w ramach przebudowy zagrody leśnictwa Brzuska zlokalizowanej na części działki nr 213 obrębu ewidencyjnego Brzuska, gmina Bircza
254318 / 2011-08-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krasne - Krasne (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja stadionu sportowego w Malawie
91117 / 2014-04-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Dukla - Dukla (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektu Domu Ludowego wsi Barwinek, Tylawa, Zyndranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś
188875 / 2011-07-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Świerchowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna - Granica Państwa w km 8+339
120713 / 2009-07-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Drobne roboty remontowe na mostach i przepustach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie RDW Ustrzyki Dolne: 24 zadań
251456 / 2014-07-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Harasiuki - Harasiuki (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi dojazdu rolnego w miejscowości Huta Nowa - etap II na działkach
ewidencyjnych o nr 1130, 1131,
391318 / 2013-09-26 - Inny: samorzÄ…dowa instytucja kultury
Muzeum Historyczne w Sanoku - Sanok (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie kotłowni gazowej w budynku administracyjnym Muzeum Historycznego w Sanoku
358796 / 2011-10-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych.
155878 / 2010-06-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego w miejscowości Trześniów. (etap I )
109510 / 2011-05-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa szybu windy i montaż windy osobowej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegow Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 4A na działce nr. 1221 obr. 207
280795 / 2013-12-24 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku nr inw. 189/374, 180/540, 180/513 - roboty uzupełniające do umowy SA-2710-4/13 z dnia 05.12.2013r..
38635 / 2013-03-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle
210043 / 2008-09-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
usuwanie skutków klęsk żywiołowych - likwidacja osuwisk w ciągu dróg powiatowych: zadanie nr 1 - likwidacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice, zadanie nr 2 - likwidacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2065R Drohobyczka-Przedmieście Dubieckie
295114 / 2015-11-03 - Inny: Dom Kultury
Jasielski Dom Kultury - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W JASIELSKIM DOMU KULTURY
103869 / 2013-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Przeworska - Przeworsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Przeworska.
80513 / 2012-04-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Dukla - Dukla (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont sali widowiskowo - kinowej Ośrodka Kultury w Dukli :
- centralne ogrzewanie
113503 / 2014-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont tarasów i schodów w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu
15520 / 2014-01-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Tryńcza - Tryńcza (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Podniesienie jakości i warunków kształcenia w Zespołach Szkół na terenie Gminy Tryńcza poprzez doposażenie w środki dydaktyczne i rozbudowę Zespołu Szkół w Tryńczy o obiekt wielofunkcyjny
354712 / 2009-10-12 - Inny: Instytucja kultury
SamorzÄ…dowe Centrum Kultury - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczenia orkiestry dętej nr 8 i hollu wejścia ewakuacyjnego,
2. Remont sali baletowej nr 18,w budynku Domu Kultury 39300 Mielec Al. Niepodległości 7.
-
33467 / 2011-01-28 - Inny: Spółka prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Nadbudowa o pełną kondygnację w budynku magazynowo - administracyjnym wraz z remontem pomieszczeń parteru przy ul. Szpitalnej oraz budowa magazynu stalowego z policznikowym przyłączem energetycznym wraz z zagospodarowaniem terenu.
359778 / 2010-11-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa węzła sanitarnego na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Dworskiego 25 w Przemyślu.
30773 / 2014-02-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa placów rekreacyjno - rehabilitacyjnych w miejscowości Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice
510866 / 2012-12-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Jarosławski - Zarząd Powiatu Jarosławskiego - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Jarosławiu
839 / 2011-01-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jodłowa - Jodłowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Nr 5 Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej (modernizacja - etap I Parter)
242779 / 2014-11-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont blokowych urządzeń dylatacyjnych na obiektach mostowych zlokalizowanych
w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Mielec
1. Wiadukt nad koleją w Ropczycach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 15+051
2. Most przez rzekę Wisłokę w Gawłuszowicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin - Jaślany w km 26+808
310284 / 2013-08-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Strzyżowski - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Odbudowa mostu na potoku Glinik w ciÄ…gu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+110
86972 / 2013-03-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pawłosiów - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana instalacji elektrycznej i oraz remont pomieszczeń gospodarczych świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie
348734 / 2014-10-18 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa oraz docieplenie (termomodernizacja ) elewacji i dachu budynku produkcyjno - magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego
256911 / 2011-09-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa kolektora deszczowego od studni KD1 do studni KD5
na działkach nr 1758/25 i 1083/103, Obr. 207 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie
63952 / 2015-03-23 - Inny: Państwowa Straż Pożarna
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku magazynowego na budynek do konserwacji i utrzymania gotowości bojowej samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z zapleczem magazynowym.