74058 / 2014-03-05 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Warszawie (Warszawa)

Wykonanie remontu skrzydła G i fragmentu skrzydła J w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie ZP/INW/10/14

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu skrzydła G i fragmentu skrzydła J w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, dokumentacją projektową (projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych) obejmujących oprócz skrzydła G i części skrzydła J wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia oraz wyremontowane skrzydło H wyłączone z zakresu przedmiotu zamówienia oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 74058

Data publikacji: 2014-03-05

Nazwa: Sąd Okręgowy w Warszawie

Ulica: Al. Solidarności 127

Numer domu: 127

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-898

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 4407183

Numer faxu: 022 4405042

Regon: 00032469400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu skrzydła G i fragmentu skrzydła J w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie ZP/INW/10/14

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu skrzydła G i fragmentu skrzydła J w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, dokumentacją projektową (projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych) obejmujących oprócz skrzydła G i części skrzydła J wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia oraz wyremontowane skrzydło H wyłączone z zakresu przedmiotu zamówienia oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 18

Informacja na temat wadium:
1)Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2)Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 10.00. Niewniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
3)Wadium ustala się w wysokości:
- 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
4)Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5)Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
6)Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Warszawie BGK nr konta: 14 1130 1062 0000 0575 4190 0001
z adnotacją Wadium - ZP/INW/10/14 Wykonanie remontu skrzydła G i fragmentu skrzydła w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie
7)Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8)Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją Wadium - ZP/INW/10/14 Wykonanie remontu skrzydła G i fragmentu skrzydła J w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie.
9)Dokument wadialny musi identyfikować Wykonawcę oraz zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Okręgowego w Warszawie, w przetargu nieograniczonym Wykonanie remontu skrzydła G i fragmentu skrzydła J w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie postępowanie nr ZP/INW/10/14.
10)Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
1.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.);
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać ten spośród członków Konsorcjum, który będzie wykonywać czynności co do których wymagana jest koncesja zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.). Zatem w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie:
1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wykonaniu robót remontowych w tym:1 (jedną) w obiekcie będącym pod opieką Konserwatora Zabytków lub wpisaną do rejestru zabytków, o wartości minimalnej 2.000.000,00 zł brutto oraz 1 (jedną) wykonaną w obiekcie użyteczności publicznej o wartości minimalnej 4.000.000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje:
a)minimum dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj.:
- co najmniej 1 (jedną) osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie jako kierownik budowy przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011, Nr 165, poz. 987),
- co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej 3 - letnie doświadczenie na budowie jako kierownik robót elektrycznych oraz posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, a także min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym:
- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- co najmniej (1) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie na budowie jako kierownik robót sanitarnych;
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w uprawnień i odpowiednio posiadanej praktyki i doświadczenia przy czym dla spełniania tego warunku wymaga się wykazania dysponowaniem minimum 2 osób.
b)minimum 2 (dwiema) osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, tj.:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności architektonicznej oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w zakresie projektowania;
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania;
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacji sanitarnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania;
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacji elektrycznych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w uprawnień i odpowiednio posiadanej praktyki i doświadczenia przy czym dla spełniania tego warunku wymaga się wykazania dysponowaniem minimum 2 osób.
c)minimum (1) jedną osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego uprawnioną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) oraz do organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego i posiadającą uprawnienia do instalowania i konserwacji systemów alarmowych oraz telewizji dozorowej dla zabezpieczeń stopnia 3,
d)co najmniej 2 (dwiema) osobami posiadającymi potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, z min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym:
- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
-aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna:
1 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100),
b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 4.000.000,00 zł (słownie: czterech milionów złotych 00/100).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1)terminu realizacji przedmiotu umowy oraz jego etapów w przypadku:
a)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
b)zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu umowy wskazanych w umowie i harmonogramie rzeczowo - finansowym wymuszonych okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, niezależnymi od Wykonawcy,
c)nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,
d)wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót niewynikającego z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
e)wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć,
f) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy i instytucje,
2)zmiany stawki podatku VAT i związanej z tym ceny brutto,
3)zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego, bez zmiany terminu realizacji umowy,
4)zmiany spowodowane wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,
5)zmiany zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie,
6)wykonania robót zamiennych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli jest to konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a -f, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.
3.Postanowienia wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
4.Zmiana umowy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku nieotrzymania środków koniecznych do realizacji umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
6W sytuacji opisanej w ust. 5, Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część umowy - wówczas zmniejszony zakres robót należy wycenić w oparciu o składniki cenotwórcze i średnie ceny materiałów zawarte w biuletynach i informatorach Sekocenbud obowiązujących w kwartale, w którym występuje zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. W przypadku niewystępowania cen materiałów i urządzeń w informatorach Sekocenbud Wykonawca zobowiązany jest zastosować w wycenie cenniki wydane przez producenta lub dystrybutora materiałów/urządzeń.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.warszawa.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Oddział Finansowy
00 - 898 Warszawa, al. Solidarności 127, pok. 580

Data składania wniosków, ofert: 20/03/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Oddział Finansowy
00 - 898 Warszawa, al. Solidarności 127, pok. 580

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Informacje dodatkowe:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Każdy z nich oddzielnie powinien złożyć oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz wykazać, że brak jest podstaw do jego wykluczenia poprzez złożenie dokumentów określonych sekcji III.4.2 lub III.4.3

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Podobne przetargi