45679 / 2009-03-04 - / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie (Gostynin)

Zgodny z tonerem 13R00625 Czarny marki FullPrint

Cena: 172.20 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2009-03-04 pod pozycją 49532. Zobacz ogłoszenie 49532 / 2009-03-04 - Samodzielny publiczny zakÅ‚ad opieki zdrowotnej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 45679

Data publikacji: 2009-03-04

Nazwa:
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Ulica: ul. Zalesie 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Gostynin

Kod pocztowy: 09-500

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 024 2360035

Numer faxu: 024 2358090

Regon: 00291724000000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 49532

Data wydania biuletynu: 2009-03-04

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: IV.3.13

Przed wprowadzeniem zmainy: nie dotyczy

Po wprowadzeniu zmiany:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie w stosunku do treści oferty w zakresie:
1.Terminu realizacji zamówienia.
a. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań:
- przekazania terenu budowy,
- przekazania dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany),
- przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji,
- zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie,
- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu, lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy.
b. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:
- zawieszenia robót przez Zamawiającego,
- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
- zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy),
- siły wyższej.
c. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli oraz w zakresie w jakim uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy.
2.Utrata prawa do zmiany wynagrodzenia
a.Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnej zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy.
3.Zamówień dodatkowych, na podstawie art.67 ust.1 pkt.5, ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a.Wartość zamówienia dodatkowego nie może przekraczać połowy wartości zamówienia podstawowego,
b.Wykonanie robót dodatkowych musi być niezbędne do prawidłowego ukończenia zamówienia podstawowego, zatem termin wykonania zamówienia dodatkowego musi być siłą rzeczy wcześniejszy niż dla robót podstawowych,
c.Konieczność wykonania robót dodatkowych musi wynikać z okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisywania umowy,
d.Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielnie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

Miejsce składania: IV.3.13

dodac:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie w stosunku do treści oferty w zakresie:
1.Terminu realizacji zamówienia.
a. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań:
- przekazania terenu budowy,
- przekazania dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany),
- przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji,
- zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie,
- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu, lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy.
b. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:
- zawieszenia robót przez Zamawiającego,
- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
- zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy),
- siły wyższej.
c. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli oraz w zakresie w jakim uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze
strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy.
2.Utrata prawa do zmiany wynagrodzenia
a.Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnej zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy.
3.Zamówień dodatkowych, na podstawie art.67 ust.1 pkt.5, ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku z zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a.Wartość zamówienia dodatkowego nie może przekraczać połowy wartości zamówienia podstawowego,
b.Wykonanie robót dodatkowych musi być niezbędne do prawidłowego ukończenia zamówienia podstawowego, zatem termin wykonania zamówienia dodatkowego musi być siłą rzeczy wcześniejszy niż dla robót podstawowych,
c.Konieczność wykonania robót dodatkowych musi wynikać z okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisywania umowy,
d.Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielnie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

Podobne przetargi