201911 / 2014-09-23 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy (Lubań)

Oryginalny toner X651H11E Czarny Wydajny (nieregenerowalny) marki Lexmark

Cena: 2503.05 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-08-20 pod pozycją 178993. Zobacz ogłoszenie 178993 / 2014-08-20 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 201911

Data publikacji: 2014-09-23

Nazwa: Sąd Rejonowy

Ulica: pl. 3 Maja 12

Numer domu: 12

Miejscowość: Lubań

Kod pocztowy: 59-800

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 0-75 6464612

Numer faxu: 0-75 6464611

Regon: 00032521600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 178993

Data wydania biuletynu: 2014-08-20

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2014

Pozycja ogłoszenia: 178993

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - remont dachu i remont ogrodzenia w budynku Sądu położonego przy Al. Wojska Polskiego nr 7 w Lwówku Śląskim

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie remontu dachu stromego wielospadowego budynku sądu położonego przy Al. Wojska Polskiego 7 w Lwówku Śląskim, pokrytego dachówką betonową rzymską wraz z wymianą ogrodzenia od strony ulicy i drobnymi pracami malarskimi wewnątrz budynku. Zakres i sposób wykonania prac określono w dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektową ATA. Opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane stanowi: dokumentacja projektowa w skład której wchodzą:
1.Projekt budowlany remontu dachu,2.Projekt wykonawczy, 3.Specyfikacja techniczna, 4.Przedmiar robót. Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy materiał pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej na roboty wynikające z dokumentacji technicznej. Przedmiar robót i dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia załączono w wersji elektronicznej do niniejszego opisu. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 2.Roboty remontowo-budowlane prowadzone będą w czynnym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac w czasie i w sposób nie kolidujący z pracą sądu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp do budynku. Roboty generujące znaczny hałas prowadzone będą poza godzinami pracy sądu ( 15.15 - 22.00) i w dni wolne od pracy. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego sprzątania po robotach. 3.Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. W harmonogramie należy ująć wszystkie roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.
4.Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotowych robót, przy czym ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a.roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót - od ognia, huraganu, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych;b.odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBUD Kazimierz Janikowski

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Kwiatowa 10

Miejscowość: Lubań

Kod pocztowy: 59-800

ID województwa: 0

Województwo / kraj: dolnośląskie

Data udzielenie zamówienia: 20/08/2014

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 186931,63

Cena wybranej oferty: 228391,28

Cena minimalna: 228391,28

Cena maksymalna: 228391,28

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi