132645 / 2013-07-03 - Administracja samorządowa / Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie (Tarnów)

na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
Usuwanie szkód powodziowych - Prawy wał rzeki Wisły w km 15+100 - 15+200 w msc. Kanna, gm. Bolesław, pow. dąbrowski

Opis zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: Usuwanie szkód powodziowych - Prawym wale rzeki Wisły w km 15+100 - 15+200 w msc. Kanna, gm. Bolesław, pow. dąbrowski.

Zakres planowanych robót winien wynika inwentaryzacji terenowej, wywiadów środowiskowych, pomiarów geodezyjnych.
Zakres planowanych robót winien uwzględniać:
1)Wykonanie ekspertyzy rozpatrywanego odcinka wału przez osobę uprawnioną,
2)Likwidację przesiąków pod stopą wału poprzez: wykonanie w stopie wału przegrody przeciwfiltracyjne metodą wgłębnego mieszania gruntu szerokości od 0,30 do 0,40 m. Głębokość przesłony należy dostosować do wyników badań geologicznych lecz nie mniej niż 8,0 m.
3)Uszczelnienie korpusu wału ekranem uszczelniającym (bentomatą) na całej powierzchni skarpy odwodnej około 1200 m 2 z zaokrągleniem min. 1,0 m poniżej przesłony pionowej,
4)Odtworzenie przekroju poprzecznego ziemnego korpusu obwałowania na odcinku poprzez likwidację osuwisk, dogęszczenie i wyrównanie korony wału przeciwpowodziowego i wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych zbrojonych.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
a)uzyskania zgód właścicieli działek na wykonanie projektowanych robót remontowych,
b)dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze złożeniem wniosku zgłoszenie robót budowlanych, na obiektach stanowiących przedmiot zamówienia,
c)dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, obejmującej zakres zgodny z § 4 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.nr 202/2004, poz.2072) - 4 egz.
d)ekspertyza wraz z wymaganymi badaniami, pomiarami, obliczeniami, niezbędnymi do wykonania uszczelnienia wału w km 15+100 - 15+200.Na podstawie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych opracowanej przez IMGW z marca 2011r. (Zamawiający udostępni opracowanie do wglądu i wykorzystania).
e)uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych odrębnymi przepisami
f)opracowania, w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie, o którym mowa w par. 12-14 w/ cyt. Rozporządzenia - 2 egz
g)sporządzenia przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w par. 6 cyt. rozporządzenia- 2 egz.
h)sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. W/w dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji projektowej.
i)wykonanie operatu i wypłacenie odszkodowań za szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót
j)sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego dla zadania. W/w dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji projektowej.
k)dodatkowo 1 egz. dokumentacji należy przekazać w wersji elektronicznej poprzez zapisanie na płycie CD dokumentacji w formacie pdf z podziałem na oddzielne pliki dla każdego elementu dokumentacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez mgr inż. Anetę Szczurek stanowiący załącznik do SIWZ.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 132645

Data publikacji: 2013-07-03

Nazwa:
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie

Ulica: ul. Ostrogskich 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Tarnów

Kod pocztowy: 33-100

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 014 6376922

Numer faxu: 014 6376913

Regon: 00057754400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
Usuwanie szkód powodziowych - Prawy wał rzeki Wisły w km 15+100 - 15+200 w msc. Kanna, gm. Bolesław, pow. dąbrowski

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: Usuwanie szkód powodziowych - Prawym wale rzeki Wisły w km 15+100 - 15+200 w msc. Kanna, gm. Bolesław, pow. dąbrowski.

Zakres planowanych robót winien wynika inwentaryzacji terenowej, wywiadów środowiskowych, pomiarów geodezyjnych.
Zakres planowanych robót winien uwzględniać:
1)Wykonanie ekspertyzy rozpatrywanego odcinka wału przez osobę uprawnioną,
2)Likwidację przesiąków pod stopą wału poprzez: wykonanie w stopie wału przegrody przeciwfiltracyjne metodą wgłębnego mieszania gruntu szerokości od 0,30 do 0,40 m. Głębokość przesłony należy dostosować do wyników badań geologicznych lecz nie mniej niż 8,0 m.
3)Uszczelnienie korpusu wału ekranem uszczelniającym (bentomatą) na całej powierzchni skarpy odwodnej około 1200 m 2 z zaokrągleniem min. 1,0 m poniżej przesłony pionowej,
4)Odtworzenie przekroju poprzecznego ziemnego korpusu obwałowania na odcinku poprzez likwidację osuwisk, dogęszczenie i wyrównanie korony wału przeciwpowodziowego i wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych zbrojonych.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
a)uzyskania zgód właścicieli działek na wykonanie projektowanych robót remontowych,
b)dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze złożeniem wniosku zgłoszenie robót budowlanych, na obiektach stanowiących przedmiot zamówienia,
c)dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, obejmującej zakres zgodny z § 4 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.nr 202/2004, poz.2072) - 4 egz.
d)ekspertyza wraz z wymaganymi badaniami, pomiarami, obliczeniami, niezbędnymi do wykonania uszczelnienia wału w km 15+100 - 15+200.Na podstawie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych opracowanej przez IMGW z marca 2011r. (Zamawiający udostępni opracowanie do wglądu i wykorzystania).
e)uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych odrębnymi przepisami
f)opracowania, w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie, o którym mowa w par. 12-14 w/ cyt. Rozporządzenia - 2 egz
g)sporządzenia przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w par. 6 cyt. rozporządzenia- 2 egz.
h)sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. W/w dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji projektowej.
i)wykonanie operatu i wypłacenie odszkodowań za szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót
j)sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego dla zadania. W/w dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji projektowej.
k)dodatkowo 1 egz. dokumentacji należy przekazać w wersji elektronicznej poprzez zapisanie na płycie CD dokumentacji w formacie pdf z podziałem na oddzielne pliki dla każdego elementu dokumentacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez mgr inż. Anetę Szczurek stanowiący załącznik do SIWZ.

Kody CPV:
452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2013

Informacja na temat wadium:
1. Wadium w wysokości 5800,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium winno być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r. z późn. zmianami)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego: KREDYT BANK PBI S.A. II O / KRAKÓW nr konta 70 1500 1487 1214 8003 1851 0000.
Od 01.07.2013r. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Pekao S.A. nr konta 48 1240 6292 1111 0010 5126 1194.
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie ul. Ostrogskich 5 sekretariat ( I piętro ).
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
1.2 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
- być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
-zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a i/lub 5 Ustawy.
- okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną wraz z dokumentacją projektową (potwierdzoną dowodami określającymi, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona) wartość tej roboty nie mniejsza niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w zakresie budowy, odbudowy lub remontu obiektów liniowych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej ziemnych, ziemno - betonowych lub ziemno - żelbetowych. Przez obiekty liniowe z zakresu ochrony przeciwpowodziowej Zamawiający rozumie wały, bulwary, zapory czołowe i boczne.

Potencjał techniczny:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:
a)specjalistycznym sprzętem do wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej z zawiesiny twardniejącej 1 kpl, (sprzęt ten powinien posiadać komputerowy system rejestracji umożliwiający bieżącą kontrolę parametrów wykonawstwa oraz archiwizowania informacji na głębokość.), spycharka 1 szt., koparka 1 szt.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), to jest:
- kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle hydrotechniczne lub specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji obiekty budowlane melioracji lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- projektant posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle hydrotechniczne lub specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji obiekty budowlane melioracji lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 240 000,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty: nie dotyczy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w następujących przypadkach:
a.zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub (CEIDG) w trakcie realizacji zamówienia;
b.zmiany kont bankowych,
c.wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
d.w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku od towarów i usług ulegnie odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikająca z umowy cena netto pozostała niezmieniona,
e.obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1
f.zmian technicznych i technologicznych (roboty zamienne)
g.zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy lub po jej podpisaniu,
h.zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - dopuszcza się możliwość wprowadzenia innych, nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
i.zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ na harmonogram.
j.zmiany kluczowego personelu wykonawcy, zamawiającego lub podwykonawcy, w wypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze pełnienie tych funkcji,
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa wyłącznie w przypadku:
a)zdarzeń losowych tj. podtopienia placu budowy spowodowanego powodzią lub intensywnymi opadami deszczu tylko jeśli uniemożliwia to prowadzenie robót.
b)zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ na harmonogram.
c)konieczności wykonania robót zamiennych.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 w sekretariacie pok. nr 16.

Data składania wniosków, ofert: 18/07/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 w sekretariacie pok. nr 9.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi