126488 / 2016-05-18 - Administracja samorządowa / Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Rzeszów)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-15 pod pozycją 91886. Zobacz ogłoszenie 91886 / 2016-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 126488
Data publikacji: 2016-05-18
Nazwa: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Ulica: ul. Lisa Kuli 20
Numer domu: 20
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-025
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 17 850 92 00
Numer faxu: 17 850 92 42, 17 852 44 57
Adres strony internetowej: www.wup-rzeszow.pl
Regon: 69119368200000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 91886
Data wydania biuletynu: 2016-04-15
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2016
Pozycja ogłoszenia: 91886
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, działka nr 1068 obr. 207, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, działka nr 1068 obr. 207, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe, obejmująca w szczególności:1. realizację usługi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75 poz.690 z późn.zm), decyzją o pozwoleniu na budowę, wytycznymi konserwatorskimi oraz umową pomiędzy Wykonawcą roboty budowlanej, a Zamawiającym, 2. zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem, istniejącą infrastrukturą i charakterystyką obiektu, 3.udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji, 4.reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz współpraca z nadzorem autorskim, 5. przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, zadania dodatkowych badan jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacja budowlano - wykonawcza dla wszystkich asortymentów robót, zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 6.rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości i problemów natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora dokumentacji projektowej, 7.branie udziału w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny lub rozstrzygnięcia problematycznych spraw budowy w toku jej trwania, 8.sprawdzenie i odbiór robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych,9.sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, 10. kontrolę ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem, wypełnionym przez Wykonawcę robót budowlanych przedmiarem oraz terminowość ich wykonania, 11. kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilość, jakość, wartość robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu, 12. potwierdzanie ilościowo - rzeczowe oraz wartościowe faktycznie wykonanych robót, 13.wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,14. organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy robót budowlanych, a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli Zamawiającego, 15.szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym, 16.sporządzenie protokołów konieczności w przypadku ewentualnej potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację, 17.organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym, 18. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót (min. raz do roku) po zakończeniu robót (okres gwarancji na roboty budowlane - max. 84 miesiące), 19.obecność na budowie, zgodnie ze złożoną ofertą (1 wizyta na tydzień jest obligatoryjna ) potwierdzona wpisem do dziennika budowy, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14, w tym udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót; dodatkowa wizyta na budowie stanowi kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu, 20.poprzez obecność na budowie, o której mowa w pkt 2.1.19 rozumie się obecność co najmniej jednego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wizyta ta jest niezależna od narady koordynacyjnej o której mowa w pkt.14. Opis roboty budowlanej będącej przedmiotem usługi nadzoru inwestorskiego określa w szczególności: Załącznik Nr 1A do SIWZ - Projekt budowlany, Załącznik Nr 1B do SIWZ - Projekt wykonawczy, Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak
nazwa programu UE:
Zamówienie współfinansowane w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Nazwa wykonawcy: Grupa Inwestor Sp. z o.o.
Adres pocztowy wykonawcy: ul. Graniczna 1B
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-326
ID województwa: 8
Województwo / kraj: podkarpackie
Data udzielenie zamówienia: 18/05/2016
Liczba ofert: 5
Liczba odrzuconych ofert: 1
Szacunkowa wartość zamówienia: 144539,29
Cena wybranej oferty: 55104,00
Cena minimalna: 49992,01
Cena maksymalna: 127920,00
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Podobne przetargi
384466 / 2014-11-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Cieszanów - Cieszanów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie Funkcji Inspektora nadzoru nad realizacja zadania pn: Remont drogi gminnej Niemstów -Nowy Lubliniec w km 0+000 - 2+770 wraz z dwoma przepustami
68227 / 2014-03-31 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna
Archiwum Państwowe w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa budynku Archiwum Państwowego w Rzeszowie wraz z infrastrukturą techniczną.
278660 / 2010-09-06 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Magurski Park Narodowy - Krempna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu pn. Ochrona zasobów przyrodniczych Ostoi Magurskiej przed niekontrolowaną presją turystów w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
344124 / 2013-08-27 - Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna
Nadleśnictwo Strzyżów - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Przebudową drogi leśnej wraz ze składem drewna w L-ctwie Cieszyna 242/091 (oddz. 428-430)
116621 / 2011-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Tyczyn - Tyczyn (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad zadaniami realizowanymi w 2011 r.
435810 / 2013-10-25 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowosci prawnej
Nadleśnictwo Baligród - Baligród (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbiórką i budową ogrodzenia na szkółce leśnej w Górzance - zamówienie uzupełniające
261169 / 2012-12-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto ÅaÅ„cut - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa filii Domu Kultury Podzwierzyniec.
173896 / 2010-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy w Fredropolu - Fredropol (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Aksmanice, Kłokowice, Młodowice i Fredropol wraz z oczyszczalnią ścieków w Sierakoścach.
106341 / 2013-06-11 - Inny: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań: 1. Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Żubracze. 2. Przebudowa budynku gospodarczego, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy leśniczówce w miejscowości Strzebowiska.
287842 / 2010-09-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU SĄDÓW I PROKURATUR W TARNOBRZEGU PRZY ULICY SIENKIEWICZA 27.
170967 / 2009-10-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Adamówka - Adamówka (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Gmina Adamówka:Wyłonienie wykonawcy usług pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Adamówce (zlewnie PA2 - PA3 - PA4 - PA5 - PA6 - /8/ - CPN), w Cieplicach (zlewnie PC1 - PC2 - PC3 - PC4 - PC5 - PC6 - osiedle Izabelin) i Majdanie Sieniawskim (zlewnie PM2 - PM6 - PM9 - PM10)
199654 / 2015-08-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto ÅaÅ„cut - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy budowie sieci wodociÄ…gowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. W. Rutkiewicz
15080 / 2011-01-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Stalowowolski - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popiełuszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli
198840 / 2012-06-13 - Inny: PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem Przebudowy drogi leśnej Zawój II nr inw. 220/1729 i Zawój III nr inw. 220/1730 o długości 2635mb
154521 / 2012-07-16 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Baligród - Baligród (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadań:
- Remonty składów drewna w Nadleśnictwie Baligród
- Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi leśnej nr 30
Baligród - Bereżnica nr inw. 242/128 w km 0+000 - 4+200 w Nadleśnictwie Baligród.
142691 / 2012-07-02 - Inny: PGL LP Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem Przebudowy drogi gruntowej Okrąglik na drogę tłuczniową km 0+000-km 2+200
97280 / 2015-04-28 - Inny: wojewódzka samorządowa instytucja kultury
Muzeum Podkarpackie w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach zadania Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy