258542 / 2013-07-03 - Administracja samorządowa / Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa (Namysłów)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
Opis zamówienia
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi nadzoru budowlanego - 71520000-9. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
SIWZ z dokumentacją budowlaną dotyczącą wykonania robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie-zamówienia publiczne. Nadzór inwestorski ma być pełniony zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na realizację inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie, przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do tych ustaw, z zachowaniem warunków technicznych, wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z projektami budowlano-wykonawczymi, pozwoleniem na budowę, zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przepisami obowiązującego prawa i obowiązującymi normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) minimum trzykrotna w tygodniu kontrola realizacji budowy z informowaniem Zamawiającego o postępie robót, 3) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 4) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru i przekazaniu ich do użytkowania, 6) kontrolowanie bieżących rozliczeń wykonywanych robót, potwierdzanie zgodności z projektem faktycznie wykonanych robót, wykazywanie i uzasadnianie różnic, potwierdzanie kosztorysu powykonawczego odbieranego odcinka robót sporządzonego przez wykonawcę robót, 7) udział w komisjach odbiorowych, rozruchowych sieci, urządzeń, instalacji itp. i stwierdzanie prawidłowości wykonania, 8) comiesięczne sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowej realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy robót budowlanych i sporządzanie protokołów odbiorów częściowych, 9) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych inwestycji i protokołów odbioru częściowego wraz z operatami geodezyjnymi odbieranych odcinków, wykazami długości sieci i rzędnych studzienek projektowanych i wykonanych, zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego odebranych odcinków, tj. dokumentów, które będą podstawą uruchomienia przez Zamawiającego płatności dla wykonawcy robót, 10) kontrola usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych usterek i braków stwierdzonych w czasie odbioru robót,
11) kontrolowanie realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych, sporządzenie rozliczeń i kompletowanie dokumentów do rozliczeń finansowania inwestycji, 12) w przypadku zastosowania materiałów innych niż zaprojektowanych przez projektanta objętych w dokumentacji projektowej określeniem lub równoważnych lub innym, przedstawianie Zamawiającemu i Projektantowi dokumentów w formie atestów i innych określonych prawem polskim, świadczących o posiadaniu przez równoważny materiał takich samych parametrów technicznych, co materiał projektowany, który nie pogorszy jakości inwestycji i po uzgodnieniu, wpisem w dziennik budowy dopuszcza materiał równoważny do wbudowania. Wykonawca robót ma obowiązek wystąpić o zastosowanie materiałów równoważnych na trzy tygodnie przed terminem ich wbudowania, przedstawiając komplet dokumentów, 13) pisemne ustosunkowywanie się w dzienniku budowy do zaleceń i poleceń projektanta,
14) potwierdzenie wpisem w dziennik budowy prawidłowego wykonania inwestycji i zakończenia etapów robót i całej inwestycji, 15) sporządzenie dokumentu OT - przyjęcie środka trwałego. Wykonawca nie może samodzielnie podejmować działań, których następstwem będzie zwiększenie kosztów inwestycji
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 258542
Data publikacji: 2013-07-03
Nazwa:
Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
Ulica: ul. Stanisława Dubois 3
Numer domu: 3
Miejscowość: Namysłów
Kod pocztowy: 46-100
Województwo / kraj: opolskie
Numer telefonu: 077 4190359
Numer faxu: 077 4104841
Adres strony internetowej: www.namyslow.eu
Regon: 00052451300000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi nadzoru budowlanego - 71520000-9. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
SIWZ z dokumentacją budowlaną dotyczącą wykonania robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie-zamówienia publiczne. Nadzór inwestorski ma być pełniony zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na realizację inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie, przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do tych ustaw, z zachowaniem warunków technicznych, wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z projektami budowlano-wykonawczymi, pozwoleniem na budowę, zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przepisami obowiązującego prawa i obowiązującymi normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) minimum trzykrotna w tygodniu kontrola realizacji budowy z informowaniem Zamawiającego o postępie robót, 3) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 4) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru i przekazaniu ich do użytkowania, 6) kontrolowanie bieżących rozliczeń wykonywanych robót, potwierdzanie zgodności z projektem faktycznie wykonanych robót, wykazywanie i uzasadnianie różnic, potwierdzanie kosztorysu powykonawczego odbieranego odcinka robót sporządzonego przez wykonawcę robót, 7) udział w komisjach odbiorowych, rozruchowych sieci, urządzeń, instalacji itp. i stwierdzanie prawidłowości wykonania, 8) comiesięczne sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowej realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy robót budowlanych i sporządzanie protokołów odbiorów częściowych, 9) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych inwestycji i protokołów odbioru częściowego wraz z operatami geodezyjnymi odbieranych odcinków, wykazami długości sieci i rzędnych studzienek projektowanych i wykonanych, zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego odebranych odcinków, tj. dokumentów, które będą podstawą uruchomienia przez Zamawiającego płatności dla wykonawcy robót, 10) kontrola usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych usterek i braków stwierdzonych w czasie odbioru robót,
11) kontrolowanie realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych, sporządzenie rozliczeń i kompletowanie dokumentów do rozliczeń finansowania inwestycji, 12) w przypadku zastosowania materiałów innych niż zaprojektowanych przez projektanta objętych w dokumentacji projektowej określeniem lub równoważnych lub innym, przedstawianie Zamawiającemu i Projektantowi dokumentów w formie atestów i innych określonych prawem polskim, świadczących o posiadaniu przez równoważny materiał takich samych parametrów technicznych, co materiał projektowany, który nie pogorszy jakości inwestycji i po uzgodnieniu, wpisem w dziennik budowy dopuszcza materiał równoważny do wbudowania. Wykonawca robót ma obowiązek wystąpić o zastosowanie materiałów równoważnych na trzy tygodnie przed terminem ich wbudowania, przedstawiając komplet dokumentów, 13) pisemne ustosunkowywanie się w dzienniku budowy do zaleceń i poleceń projektanta,
14) potwierdzenie wpisem w dziennik budowy prawidłowego wykonania inwestycji i zakończenia etapów robót i całej inwestycji, 15) sporządzenie dokumentu OT - przyjęcie środka trwałego. Wykonawca nie może samodzielnie podejmować działań, których następstwem będzie zwiększenie kosztów inwestycji
Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak
Ilość części: 2
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/06/2015
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zaliczka: Nie
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych z co najmniej pięcioletnią praktyką na budowie (funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego) na dwóch zadaniach inwestycyjnych budowy kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - dotyczy części I. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - dotyczy części II.Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków
na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.namyslow.eu
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (24,40 zł)
Data składania wniosków, ofert: 12/07/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój Nr 12
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Numer części zamówienia: 1
Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych
Opis:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czas: D
Data zakończenia: 30/06/2015
Kod kryterium cenowe: A
Numer części zamówienia: 2
Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
Opis:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czas: D
Data zakończenia: 30/06/2015
Kod kryterium cenowe: A
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Podobne przetargi
185826 / 2011-07-05 - Inny: PGL LP
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie - Zawadzkie (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Remont połączony z modernizacją dróg leśnych nr 11A, 5B, 5C. ZG-2710-12/2011
165788 / 2011-06-20 - Inny: PGL LP
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie - Zawadzkie (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Remont połączony z modernizacją dróg leśnych nr 11A, 5B, 5C
191287 / 2013-09-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJÄ„ ZADANIA: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOÅšCI GÅUBCZYCE W CIÄ„GU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416
89864 / 2010-03-30 - Podmiot prawa publicznego
WodociÄ…gi i Kanalizacja sp. z o. o. - Zdzieszowice (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Inżynier Kontaktu II i III (Rozwadza i Krępna)
105397 / 2015-07-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJÄ„ ZADANIA: BUDOWA NOWEGO WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIÄ„ KOLEJOWÄ„ W CIÄ„GU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 426 WRAZ Z BUDOWÄ„ TEJ DROGI W NOWYM ÅšLADZIE NA ODCINKU OD KM 15+831,78 DO KM 16+279,11 W M. STRZELCE OPOLSKIE
219920 / 2010-07-22 - Uczelnia publiczna
Politechnika Opolska - Opole (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Przetarg nieograniczony na: Nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48 Nr sprawy ZP/D/38/2010
109352 / 2011-05-11 - Uczelnia publiczna
Politechnika Opolska - Opole (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Przetarg nieograniczony na Nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku nr 4 usytuowanego na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej nr sprawy ZP/D/31/2011
4755 / 2013-01-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Dobrzeń Wielki - Dobrzeń Wielki (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową drogi gminnej od ul.Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
215233 / 2011-08-09 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Opolski - Opole (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
155121 / 2012-07-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wołczyn - Wołczyn (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie - wybór Inspektora nadzoru inwestorskiego
155576 / 2012-05-15 - Uczelnia publiczna
Politechnika Opolska - Opole (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Przetarg nieograniczony na Nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku nr 4 usytuowanego na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej nr sprawy ZP/U/34/2012
159195 / 2010-06-18 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Opolski - Opole (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej nad inwestycją pn.:
Budowa Studenckiego Centrum Kultury SCK na terenie Uniwersytetu Opolskiego
147359 / 2013-07-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJÄ„ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 W M. KONRADOWA OD KM 0+380,00 DO KM 2+140,23
116970 / 2011-05-17 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork - Kluczbork (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH MODERNIZACJI
KOMPLEKSU BUDYNKU WYÅUSZCZARNI NASION W LASOWICACH MAÅYCH
- 2 ETAP.
232522 / 2011-08-05 - Inny: PGL LP
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie - Zawadzkie (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Remont
połączony z modernizacją dróg leśnych nr 11A, 5B, 5C. ZG-2710-12/2011
375670 / 2013-09-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300 ÷ 77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - II etap Podlesie w km 3+500 ÷ 7+800 (km rzeki Odry 67+000 ÷ 71+000) - nadzór inwestorski
320896 / 2013-08-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Głuchołazy - Głuchołazy (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania :Kompleks rekreacyjny Nad Białką w Głuchołazach w okolicach ul. Kościuszki i ul. Opolskiej (Etap- I A) obejmujący: budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj
155137 / 2010-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Dróg w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inżyniera na zadaniu Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr 423 - w Opolu na odcinku od ul. Metalowej km 9+485,14 do km 9+796,48 wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu nad linią PKP - ETAP I
381174 / 2011-11-16 - Inny: energetyka cieplna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.
Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Osiedla Blachownia
w Kędzierzynie-Koźlu
258445 / 2012-12-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie - Byczyna (opolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji adaptacja budynków magazynowo - produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucje Otoczenia Biznesu - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
w formule zaprojektuj i wybuduj