Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

409036 / 2012-10-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi,
Pl. Dąbrowskiego 5 z dostawą urządzeń i oprogramowania dla potrzeb czytelni akt i pomieszczenia odsłuchu taśm z protokółów sądowych

Opis zamówienia

Adaptacja pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy Pl. Dąbrowskiego 5
z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Interesantów, w tym wykonanie instalacji i wyposażenie
w niezbędny sprzęt i urządzenia dla potrzeb czytelni i odtwarzania protokołu elektronicznego.

Zakres robót obejmuje:
Wykonanie robót budowlanych koniecznych dla dostosowania pomieszczeń 13 i 14 z przeznaczeniem ich na czytelnię akt i pomieszczenie do odtwarzania protokołu elektronicznego.

Dostawa i montaż umeblowania.

Dostawa i montaż urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem przystosowanych do odtwarzania protokołu elektronicznego
ZAKRES ROBÓT - Adaptacja pomieszczeń nr 13 i 14 w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5 dla potrzeb czytelni akt i pomieszczenia odsłuchu taśm z protokółów sądowych.

ROBOTY BUDOWLANE:
1.Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek, remontowe i konstrukcyjne.

1.1. Demontaż ościeżnic drewnianych wraz z opaskami, skrzydeł drzwiowych pojedynczych i przekazanie ich do magazynu Oddziału Gospodarczego(wg rys. 1,2)
1.2. Wykonanie otworu drzwiowego w ściance działowej z cegły pomiędzy pomieszczeniami 0.13, 0.14 z wykonaniem elementów usztywnienia ścianki (gr.6cm) ( rys.1),
1.3. Wykonanie zabudowy otworów drzwiowych z płyt gipsowo-kartonowych GKB, gr.12.5mm, na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01, profile UW i CW 100mm, grubość 12 cm z wypełnieniem izolacją akustyczną z wełny mineralnej gr. 10cm (zgodnie z technologią producenta systemu) lub zamurowanie metodą tradycyjną (rys. 1).
1.4. Rozebranie istniejącej wykładziny rulonowej PCV w pomieszczeniach 0.13, 0.14,
1.5. Zmycie i zeskrobanie starej farby z powierzchni ścian i sufitów,
1.6. Wykonanie gładzi gipsowej ścian i sufitów,
1.7. Malowanie emulsyjne ścian (kolor pastelowy wg ustaleń z Inwestorem) i sufitów (kolor biały).
1.8. Malowanie olejne pionów i gałązek co, parapetów okiennych, skrzydeł drzwiowych i innych drobnych elementów,
1.9. Wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej,
2.0. Frezowanie istniejących posadzek, zagruntowanie i wykonanie wylewki wyrównawczej,
2.1. Wykonanie posadzki z wykładziny dywanowej antystatycznej o parametrach określonych w projekcie wraz z listwami przyściennymi systemowymi..
2.2..Montaż ścianek aluminiowo szklanych z szybą pojedynczą matową, rozdzielające stanowiska odsłuchowe (wg zestawienia rys. 4).
Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem.
2.3. Montaż klimatyzatorów wg ustaleń projektowych,
2.4. Montaż i rozebranie rusztowań do prac demontażowo-montażowych.
2.5. Zabezpieczenie przed zniszczeniem mechanicznym i zakurzeniem istniejących innych elementów budynku i wyposażenia w czasie realizacji robót budowlanych.
2.6. Usunięcie, wywóz i utylizacja elementów z demontaży i rozbiórek, nie przydatnych dla Inwestora.
2.7. Codzienne utrzymanie czystości na korytarzach w rejonach wykonywania prac.
Szczegółowy zakres ilościowy prac ogólnobudowlanych wg opisu i rysunków projektowych.

Roboty elektryczne:
1. Instalacje elektryczne wewnętrzne
Zakres prac obejmuje wykonanie następujących elementów:
1.1. Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCV, gniazd wtykowych podtynkowych i natynkowych oraz opraw oświetleniowych przykręconych do podłoża.
1.2. Wykonanie rozdzielnicy podtynkowej RK-CZ w pomieszczeniu 0,13 z zachowaniem rezerwy minimum 6 modułów w stosunku do projektu. Zestawienie elementów wchodzących w jej skład znajduje się w dalszej części oraz w postaci graficznej. Lokalizacja przedstawiona jest w części graficznej.
1.3. Doprowadzenie do rozdzielnicy RK-CZ linii zasilającej WLZ. Zasilanie projektuje się z rozdzielnicy piętrowej RK-3, główną trasę WLZ stanowią istniejące koryta zainstalowane powyżej sufitu podwieszanego. Odcinki pomiędzy główną trasą kablową a rozdzielnicą RK-3, oraz pomiędzy główną trasą kablową a rozdzielnicą RK-CZ należy wykonać podtynkowo. WLZ wykonać przewodem YDY 5x6mm2.
1.4. Dla 14 punktów elektryczno-logicznych (w skrócie PEL) projektuje się wydzieloną instalację zasilania z rozdzielnicy RK-CZ. W skład takiego zestawu wchodzą dwa gniazda jedno fazowe 230V (zestaw) kodowane systemem DATA oraz 1xRJ45 kat.6 nieekranowane. Dla stanowiska obsługi projektuje się zestaw 4x230V DATA oraz dwa zestawy 2xRJ45 kat.6 nieekranowane. Instalację do gniazd doprowadzić przewodami YDY 3x2,5mm2 .
1.5. Zasilanie gniazd ogólnego przeznaczenia, należy prowadzić główną trasą kablową nad sufitem podwieszanym z rozdzielnicy T1-3. Dojście od rozdzielnicy T1-3 do głównej trasy kablowej należy wykonać podtynkowo. Instalację gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach 0,13 i 0,14 należy wykonać natynkowo. Okablowanie prowadzić w listwach PCV i zakańczać na gniazdach w standardzie mosaic 45. Instalację gniazd wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2.
1.6. Zasilanie oświetlenia doprowadzić z istniejącej rozdzielnicy piętrowej T1-3. Dojście od rozdzielnicy T1-3 do głównej trasy kablowej należy wykonać podtynkowo. Okablowanie zasilające oprawy w pomieszczeniach 0,13 i 0,14 układać podtynkowo. Obwód ten zasilać będzie wszystkie oprawy wyposażone w źródła światła. W pomieszczeniach 0,13 i 0,14 zainstalować łączniki dwubiegunowe celem podziału oświetlenia na sekcje. Rozmieszczenie opraw, łączników oraz podział na sekcje został przedstawiony w części graficznej.
1.7. Obwód zasilania klimatyzatora należy prowadzić główną trasą kablową nad sufitem podwieszanym z rozdzielnicy T1-3. Odcinki pomiędzy główną trasa kablową a rozdzielnica T1-3, oraz pomiędzy główna trasa kablową a klimatyzatorem należy wykonać podtynkowo. Wypust elektryczny klimatyzatora przedstawiony jest w części graficznej.
1.8. Schemat rozbudowy rozdzielnic T1-3, RK-3 na potrzeby projektowanej instalacji zostały przedstawione w części graficznej opracowania.
1.9. Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim przewidziano szybkie wyłączenie zasilania realizowane przez rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki nadmiarowo prądowe, wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30mA oraz obudowy rozdzielnic II klasy ochronności. Sieć pracuje w układzie TN-S.
1.10. Do ochrony przeciwprzepięciowej w nowoprojektowanej instalacji zastosowano układ istniejących ochronników znajdujących się w RK-3. W tym celu WLZ do RK-CZ należy podłączyć za ochronnikami klasy C.
1.11. Zamontowanie opraw oświetleniowych Typ 1 np. S3000PA 20x5x119 sztuk 4, typ 2 np.S3000PA 20x5x149 sztuk 11, typ 3 np.S3000 2xQR CBC 50W sztuk 4. Rozmieszczenie opraw zgodnie z projektem adaptacji pomieszczeń.
(Uwaga: wszystkie zaprojektowane materiały z nazwą producenta można zastąpić innymi o identycznych parametrach technicznych, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem).
2. Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dopuszczeniem instalacji do eksploatacji.
Szczegółowy zakres ilościowy prac ogólnobudowlanych wg opisu i rysunków projektowych.
Szczegółowy zakres ilościowy prac ogólnobudowlanych wg opisu i rysunków projektowych.

3. Instalacje niskoprądowe wewnętrzne
Zakres prac obejmuje wykonanie następujących elementów:
3.1. System telewizji dozorowej - CCTV oparto o rozwiązania sieciowe. Parametry techniczne urządzeń znajdują się dokumentacji projektu wykonawczego. Dla systemu CCTV kable należy ułożyć w części komunikacji wykorzystując istniejące metalowe trasy, natomiast w pomieszczeniach podtynkowo. Trasy prowadzenia kabli skoordynować z planowanymi instalacjami w budynku, wszystkie kable powinny być trwale oznakowane numerycznie z obu stron. Te same oznaczenia należy umieścić na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych.
3.2. Infrastrukturę teleinformatyczna - sieć LAN obejmuje 20 nieekranowanych gniazd RJ45 kat.6. System okablowania ma posiadać wydajność klasy E. konfiguracja oraz rozmieszczenie gniazd końcowych przedstawiona została na podkładach i schematach dołączonych do projektu. Okablowanie ma być zrealizowane w oparciu o nieekranowany moduł gniazda RJ45 kat.6, UTP. Zgodnie z wymaganiami normy każdy 4-parowy kabel ma być trwale zakończony na nieekranowanym module RJ45 umieszczonym w gnieździe od strony użytkownika oraz na panelu krosowym w szafie. Panel krosowy 24 portowy w szafie teleinformatycznej ma posiadać wysokość 1U, standardowo wyposażone w półkę kablową. Punkt końcowy PEL oparty zostanie na płycie czołowej adapterze dopasowanym do standardu gniazd elektrycznych z możliwością montażu dwóch modułów gniazd RJ45 UTP w puszce podtynkowej. Projektowana sieć obsługiwana jest przez jeden Główny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany w pomieszczeniu A5/3 w istniejącej szafie teleinformatycznej. Kable i przewody dla sieci LAN ułożyć w części komunikacji w istniejących metalowych trasach, natomiast w pomieszczeniach w listwach PCV 90x60. Montaż punktów sieciowych w listwach PCV. Trasy prowadzenia kabli i przewodów skoordynować z planowanymi instalacjami w budynku, Wszystkie kable i przewody powinny być trwale oznakowane numerycznie z obu stron. Te same oznaczenia należy umieścić na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych.
3.3. System czytelni protokołu elektronicznego powinien składać się z dwóch modułów: modułu autoryzacji dostępu oraz modułu odtwarzacza.
3.3.1. Moduł autoryzacji dostępu:
Stanowisko czytelni zapewni, że :
1. Na stanowisku będą odtwarzane nagrania w postaci audio-video, stworzonego w systemie Recourt firmy Comarch.
2. Do obsługi użytkownika z systemem nie będzie wykorzystywana zewnętrzna klawiatura alfanumeryczna. W przypadku, jeżeli będzie wymagane wprowadzanie danych zostanie przygotowane rozwiązanie w postaci klawiatury ekranowej na panelu dotykowym terminala.
a) Do wykorzystania stanowiska czytelni niezbędne będzie posiadanie karty elektronicznej, umożliwiającej skorzystanie z nadanych uprawnień oraz udostępnionej funkcjonalności systemu do obsługi czytelni.
3. Urządzenia do odczytu kart elektronicznych mają być mocowane na stałe do stanowiska.
4. W przypadku, gdy wystąpi uszkodzenie urządzenia do odczytu kart elektronicznych, skorzystanie ze stanowiska możliwe będzie w oparciu o rozwiązania awaryjne. W tym przypadku osoba z personelu obsługi czytelni umożliwi dostęp za pomocą wprowadzenia hasła wpisanego przy użyciu klawiatury ekranowej.
5. W momencie poprawnego odczytu wprowadzonej do czytnika karty elektronicznej ma nastąpić odblokowanie stanowiska komputerowego poprzez udostępnienie oprogramowania do odtwarzania nagrań elektronicznych.
6. Na stanowisku należy zapewnić wykonanie takich czynności jak :
a) Prowadzenie odręcznych notatek,
b) Ustawienie dodatkowego przenośnego stanowiska (laptop, notebook, netbook, tablet, itd.) niebędącego na wyposażeniu stanowiska.
7. Na stanowisku komunikacja użytkownika z systemem informatycznym będzie realizowana za pomocą ekranu monitora w połączeniu z panelem dotykowym. Umiejscowienie takiego ekranu monitora ma być dogodne do zapoznania się z treścią nagrania elektronicznego.

Stanowisko operatorskie czytelni:
3.3.2. Moduł odtwarzacza e-protokołu powinien umożliwić następujące funkcjonalności :
odtwarzanie pliku audio-wideo nagranego w odrębnym systemie, będącym w posiadaniu zamawiającego
wybór (poprzez np. wskazanie) pliku nagrania
prezentacja informacji identyfikujących sprawę
uruchamianie, zatrzymywanie i wznawianie właściwego procesu odtwarzania wykonywane przez użytkownika, odpowiednio przyciskami start i stop (rozpocznij, zakończ)
wizualizacja przebiegu procesu odtwarzania realizowana jest poprzez wyświetlenie co najmniej:
a) osi (licznika) względnego czasu nagrania (liczony od zera, w formacie gg:mm:ss)
b) wskaźnika poziomu głośności odtwarzania nagrania
proces odtwarzania sterowany przez użytkownika poprzez:
a) przewijanie do przodu i do tyłu
b) skok w miejsce wskazane na osi czasu
c) skok w miejsce wskazanej adnotacji
d) regulację poziomu głośności odtwarzania nagrania
3.3.3. Zintegrowanych terminali komputerowych - wytyczne oraz parametry znajdują się dokumentacji projektowej.
3.3.4. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszą być spełnione następujące warunki: - wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej). Pomiary należy
wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane
oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualne
obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny
certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.
- pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien
zawierać: mapę połączeń, długość połączeń, współczynnik i opóźnienie
propagacji, tłumienie, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, ACR, PSACR, RL.
3.3.5. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia stanowisk do odsłuchu protokołu szerokości 90cm sztuk 8 wraz z dostawa 8 sztuk krzeseł, stanowisko czytelnia akt szerokości 70cm sztuk 8 wraz z dostawa 8 sztuk krzeseł, stanowisko obsługi sztuk 1 wraz z krzesłem i regałem wg projektu, karta zwykła Mifare sztuk 9, słuchawki sztuk 8, nakładki higieniczne na słuchawki sztuk 500, czytnik kart mikroprocesorowych i karty mikroprocesorowe 9 sztuk zestawów - wytyczne oraz parametry znajdują się dokumentacji projektowej.
(Uwaga: wszystkie zaprojektowane materiały z nazwą producenta można zastąpić innymi o identycznych parametrach technicznych, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Zamawiającym).
3.4. Przejścia kablowe przez wszystkie stropy , oraz ściany oddzielające strefy pożarowe uszczelnić
obustronnie masą ognioochronną HILTI, lub równoważną (np. zabezpieczenie przejść
pojedynczych kabli PROMASEAL®-Mastic, zabezpieczenie pożarowe przejść kablowych w
przykładowej technologii PROMATEK- zaprawa PROMASTOP TYP S dla wiązki kabli).
Odporność ogniowa uszczelnienia powinna być nie mniejsza niż odporność ogniowa
odpowiednio stropów, oraz ścian oddzielających strefy pożarowe.

Szczegółowy zakres ilościowy wg opisu i rysunków projektowych

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 409036

Data publikacji: 2012-10-19

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi,
Pl. Dąbrowskiego 5 z dostawą urządzeń i oprogramowania dla potrzeb czytelni akt i pomieszczenia odsłuchu taśm z protokółów sądowych

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Adaptacja pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy Pl. Dąbrowskiego 5
z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Interesantów, w tym wykonanie instalacji i wyposażenie
w niezbędny sprzęt i urządzenia dla potrzeb czytelni i odtwarzania protokołu elektronicznego.

Zakres robót obejmuje:
Wykonanie robót budowlanych koniecznych dla dostosowania pomieszczeń 13 i 14 z przeznaczeniem ich na czytelnię akt i pomieszczenie do odtwarzania protokołu elektronicznego.

Dostawa i montaż umeblowania.

Dostawa i montaż urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem przystosowanych do odtwarzania protokołu elektronicznego
ZAKRES ROBÓT - Adaptacja pomieszczeń nr 13 i 14 w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5 dla potrzeb czytelni akt i pomieszczenia odsłuchu taśm z protokółów sądowych.

ROBOTY BUDOWLANE:
1.Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek, remontowe i konstrukcyjne.

1.1. Demontaż ościeżnic drewnianych wraz z opaskami, skrzydeł drzwiowych pojedynczych i przekazanie ich do magazynu Oddziału Gospodarczego(wg rys. 1,2)
1.2. Wykonanie otworu drzwiowego w ściance działowej z cegły pomiędzy pomieszczeniami 0.13, 0.14 z wykonaniem elementów usztywnienia ścianki (gr.6cm) ( rys.1),
1.3. Wykonanie zabudowy otworów drzwiowych z płyt gipsowo-kartonowych GKB, gr.12.5mm, na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01, profile UW i CW 100mm, grubość 12 cm z wypełnieniem izolacją akustyczną z wełny mineralnej gr. 10cm (zgodnie z technologią producenta systemu) lub zamurowanie metodą tradycyjną (rys. 1).
1.4. Rozebranie istniejącej wykładziny rulonowej PCV w pomieszczeniach 0.13, 0.14,
1.5. Zmycie i zeskrobanie starej farby z powierzchni ścian i sufitów,
1.6. Wykonanie gładzi gipsowej ścian i sufitów,
1.7. Malowanie emulsyjne ścian (kolor pastelowy wg ustaleń z Inwestorem) i sufitów (kolor biały).
1.8. Malowanie olejne pionów i gałązek co, parapetów okiennych, skrzydeł drzwiowych i innych drobnych elementów,
1.9. Wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej,
2.0. Frezowanie istniejących posadzek, zagruntowanie i wykonanie wylewki wyrównawczej,
2.1. Wykonanie posadzki z wykładziny dywanowej antystatycznej o parametrach określonych w projekcie wraz z listwami przyściennymi systemowymi..
2.2..Montaż ścianek aluminiowo szklanych z szybą pojedynczą matową, rozdzielające stanowiska odsłuchowe (wg zestawienia rys. 4).
Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem.
2.3. Montaż klimatyzatorów wg ustaleń projektowych,
2.4. Montaż i rozebranie rusztowań do prac demontażowo-montażowych.
2.5. Zabezpieczenie przed zniszczeniem mechanicznym i zakurzeniem istniejących innych elementów budynku i wyposażenia w czasie realizacji robót budowlanych.
2.6. Usunięcie, wywóz i utylizacja elementów z demontaży i rozbiórek, nie przydatnych dla Inwestora.
2.7. Codzienne utrzymanie czystości na korytarzach w rejonach wykonywania prac.
Szczegółowy zakres ilościowy prac ogólnobudowlanych wg opisu i rysunków projektowych.

Roboty elektryczne:
1. Instalacje elektryczne wewnętrzne
Zakres prac obejmuje wykonanie następujących elementów:
1.1. Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCV, gniazd wtykowych podtynkowych i natynkowych oraz opraw oświetleniowych przykręconych do podłoża.
1.2. Wykonanie rozdzielnicy podtynkowej RK-CZ w pomieszczeniu 0,13 z zachowaniem rezerwy minimum 6 modułów w stosunku do projektu. Zestawienie elementów wchodzących w jej skład znajduje się w dalszej części oraz w postaci graficznej. Lokalizacja przedstawiona jest w części graficznej.
1.3. Doprowadzenie do rozdzielnicy RK-CZ linii zasilającej WLZ. Zasilanie projektuje się z rozdzielnicy piętrowej RK-3, główną trasę WLZ stanowią istniejące koryta zainstalowane powyżej sufitu podwieszanego. Odcinki pomiędzy główną trasą kablową a rozdzielnicą RK-3, oraz pomiędzy główną trasą kablową a rozdzielnicą RK-CZ należy wykonać podtynkowo. WLZ wykonać przewodem YDY 5x6mm2.
1.4. Dla 14 punktów elektryczno-logicznych (w skrócie PEL) projektuje się wydzieloną instalację zasilania z rozdzielnicy RK-CZ. W skład takiego zestawu wchodzą dwa gniazda jedno fazowe 230V (zestaw) kodowane systemem DATA oraz 1xRJ45 kat.6 nieekranowane. Dla stanowiska obsługi projektuje się zestaw 4x230V DATA oraz dwa zestawy 2xRJ45 kat.6 nieekranowane. Instalację do gniazd doprowadzić przewodami YDY 3x2,5mm2 .
1.5. Zasilanie gniazd ogólnego przeznaczenia, należy prowadzić główną trasą kablową nad sufitem podwieszanym z rozdzielnicy T1-3. Dojście od rozdzielnicy T1-3 do głównej trasy kablowej należy wykonać podtynkowo. Instalację gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach 0,13 i 0,14 należy wykonać natynkowo. Okablowanie prowadzić w listwach PCV i zakańczać na gniazdach w standardzie mosaic 45. Instalację gniazd wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2.
1.6. Zasilanie oświetlenia doprowadzić z istniejącej rozdzielnicy piętrowej T1-3. Dojście od rozdzielnicy T1-3 do głównej trasy kablowej należy wykonać podtynkowo. Okablowanie zasilające oprawy w pomieszczeniach 0,13 i 0,14 układać podtynkowo. Obwód ten zasilać będzie wszystkie oprawy wyposażone w źródła światła. W pomieszczeniach 0,13 i 0,14 zainstalować łączniki dwubiegunowe celem podziału oświetlenia na sekcje. Rozmieszczenie opraw, łączników oraz podział na sekcje został przedstawiony w części graficznej.
1.7. Obwód zasilania klimatyzatora należy prowadzić główną trasą kablową nad sufitem podwieszanym z rozdzielnicy T1-3. Odcinki pomiędzy główną trasa kablową a rozdzielnica T1-3, oraz pomiędzy główna trasa kablową a klimatyzatorem należy wykonać podtynkowo. Wypust elektryczny klimatyzatora przedstawiony jest w części graficznej.
1.8. Schemat rozbudowy rozdzielnic T1-3, RK-3 na potrzeby projektowanej instalacji zostały przedstawione w części graficznej opracowania.
1.9. Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim przewidziano szybkie wyłączenie zasilania realizowane przez rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki nadmiarowo prądowe, wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30mA oraz obudowy rozdzielnic II klasy ochronności. Sieć pracuje w układzie TN-S.
1.10. Do ochrony przeciwprzepięciowej w nowoprojektowanej instalacji zastosowano układ istniejących ochronników znajdujących się w RK-3. W tym celu WLZ do RK-CZ należy podłączyć za ochronnikami klasy C.
1.11. Zamontowanie opraw oświetleniowych Typ 1 np. S3000PA 20x5x119 sztuk 4, typ 2 np.S3000PA 20x5x149 sztuk 11, typ 3 np.S3000 2xQR CBC 50W sztuk 4. Rozmieszczenie opraw zgodnie z projektem adaptacji pomieszczeń.
(Uwaga: wszystkie zaprojektowane materiały z nazwą producenta można zastąpić innymi o identycznych parametrach technicznych, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem).
2. Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dopuszczeniem instalacji do eksploatacji.
Szczegółowy zakres ilościowy prac ogólnobudowlanych wg opisu i rysunków projektowych.
Szczegółowy zakres ilościowy prac ogólnobudowlanych wg opisu i rysunków projektowych.

3. Instalacje niskoprądowe wewnętrzne
Zakres prac obejmuje wykonanie następujących elementów:
3.1. System telewizji dozorowej - CCTV oparto o rozwiązania sieciowe. Parametry techniczne urządzeń znajdują się dokumentacji projektu wykonawczego. Dla systemu CCTV kable należy ułożyć w części komunikacji wykorzystując istniejące metalowe trasy, natomiast w pomieszczeniach podtynkowo. Trasy prowadzenia kabli skoordynować z planowanymi instalacjami w budynku, wszystkie kable powinny być trwale oznakowane numerycznie z obu stron. Te same oznaczenia należy umieścić na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych.
3.2. Infrastrukturę teleinformatyczna - sieć LAN obejmuje 20 nieekranowanych gniazd RJ45 kat.6. System okablowania ma posiadać wydajność klasy E. konfiguracja oraz rozmieszczenie gniazd końcowych przedstawiona została na podkładach i schematach dołączonych do projektu. Okablowanie ma być zrealizowane w oparciu o nieekranowany moduł gniazda RJ45 kat.6, UTP. Zgodnie z wymaganiami normy każdy 4-parowy kabel ma być trwale zakończony na nieekranowanym module RJ45 umieszczonym w gnieździe od strony użytkownika oraz na panelu krosowym w szafie. Panel krosowy 24 portowy w szafie teleinformatycznej ma posiadać wysokość 1U, standardowo wyposażone w półkę kablową. Punkt końcowy PEL oparty zostanie na płycie czołowej adapterze dopasowanym do standardu gniazd elektrycznych z możliwością montażu dwóch modułów gniazd RJ45 UTP w puszce podtynkowej. Projektowana sieć obsługiwana jest przez jeden Główny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany w pomieszczeniu A5/3 w istniejącej szafie teleinformatycznej. Kable i przewody dla sieci LAN ułożyć w części komunikacji w istniejących metalowych trasach, natomiast w pomieszczeniach w listwach PCV 90x60. Montaż punktów sieciowych w listwach PCV. Trasy prowadzenia kabli i przewodów skoordynować z planowanymi instalacjami w budynku, Wszystkie kable i przewody powinny być trwale oznakowane numerycznie z obu stron. Te same oznaczenia należy umieścić na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych.
3.3. System czytelni protokołu elektronicznego powinien składać się z dwóch modułów: modułu autoryzacji dostępu oraz modułu odtwarzacza.
3.3.1. Moduł autoryzacji dostępu:
Stanowisko czytelni zapewni, że :
1. Na stanowisku będą odtwarzane nagrania w postaci audio-video, stworzonego w systemie Recourt firmy Comarch.
2. Do obsługi użytkownika z systemem nie będzie wykorzystywana zewnętrzna klawiatura alfanumeryczna. W przypadku, jeżeli będzie wymagane wprowadzanie danych zostanie przygotowane rozwiązanie w postaci klawiatury ekranowej na panelu dotykowym terminala.
a) Do wykorzystania stanowiska czytelni niezbędne będzie posiadanie karty elektronicznej, umożliwiającej skorzystanie z nadanych uprawnień oraz udostępnionej funkcjonalności systemu do obsługi czytelni.
3. Urządzenia do odczytu kart elektronicznych mają być mocowane na stałe do stanowiska.
4. W przypadku, gdy wystąpi uszkodzenie urządzenia do odczytu kart elektronicznych, skorzystanie ze stanowiska możliwe będzie w oparciu o rozwiązania awaryjne. W tym przypadku osoba z personelu obsługi czytelni umożliwi dostęp za pomocą wprowadzenia hasła wpisanego przy użyciu klawiatury ekranowej.
5. W momencie poprawnego odczytu wprowadzonej do czytnika karty elektronicznej ma nastąpić odblokowanie stanowiska komputerowego poprzez udostępnienie oprogramowania do odtwarzania nagrań elektronicznych.
6. Na stanowisku należy zapewnić wykonanie takich czynności jak :
a) Prowadzenie odręcznych notatek,
b) Ustawienie dodatkowego przenośnego stanowiska (laptop, notebook, netbook, tablet, itd.) niebędącego na wyposażeniu stanowiska.
7. Na stanowisku komunikacja użytkownika z systemem informatycznym będzie realizowana za pomocą ekranu monitora w połączeniu z panelem dotykowym. Umiejscowienie takiego ekranu monitora ma być dogodne do zapoznania się z treścią nagrania elektronicznego.

Stanowisko operatorskie czytelni:
3.3.2. Moduł odtwarzacza e-protokołu powinien umożliwić następujące funkcjonalności :
odtwarzanie pliku audio-wideo nagranego w odrębnym systemie, będącym w posiadaniu zamawiającego
wybór (poprzez np. wskazanie) pliku nagrania
prezentacja informacji identyfikujących sprawę
uruchamianie, zatrzymywanie i wznawianie właściwego procesu odtwarzania wykonywane przez użytkownika, odpowiednio przyciskami start i stop (rozpocznij, zakończ)
wizualizacja przebiegu procesu odtwarzania realizowana jest poprzez wyświetlenie co najmniej:
a) osi (licznika) względnego czasu nagrania (liczony od zera, w formacie gg:mm:ss)
b) wskaźnika poziomu głośności odtwarzania nagrania
proces odtwarzania sterowany przez użytkownika poprzez:
a) przewijanie do przodu i do tyłu
b) skok w miejsce wskazane na osi czasu
c) skok w miejsce wskazanej adnotacji
d) regulację poziomu głośności odtwarzania nagrania
3.3.3. Zintegrowanych terminali komputerowych - wytyczne oraz parametry znajdują się dokumentacji projektowej.
3.3.4. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszą być spełnione następujące warunki: - wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej). Pomiary należy
wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane
oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualne
obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny
certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.
- pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien
zawierać: mapę połączeń, długość połączeń, współczynnik i opóźnienie
propagacji, tłumienie, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, ACR, PSACR, RL.
3.3.5. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia stanowisk do odsłuchu protokołu szerokości 90cm sztuk 8 wraz z dostawa 8 sztuk krzeseł, stanowisko czytelnia akt szerokości 70cm sztuk 8 wraz z dostawa 8 sztuk krzeseł, stanowisko obsługi sztuk 1 wraz z krzesłem i regałem wg projektu, karta zwykła Mifare sztuk 9, słuchawki sztuk 8, nakładki higieniczne na słuchawki sztuk 500, czytnik kart mikroprocesorowych i karty mikroprocesorowe 9 sztuk zestawów - wytyczne oraz parametry znajdują się dokumentacji projektowej.
(Uwaga: wszystkie zaprojektowane materiały z nazwą producenta można zastąpić innymi o identycznych parametrach technicznych, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Zamawiającym).
3.4. Przejścia kablowe przez wszystkie stropy , oraz ściany oddzielające strefy pożarowe uszczelnić
obustronnie masą ognioochronną HILTI, lub równoważną (np. zabezpieczenie przejść
pojedynczych kabli PROMASEAL®-Mastic, zabezpieczenie pożarowe przejść kablowych w
przykładowej technologii PROMATEK- zaprawa PROMASTOP TYP S dla wiązki kabli).
Odporność ogniowa uszczelnienia powinna być nie mniejsza niż odporność ogniowa
odpowiednio stropów, oraz ścian oddzielających strefy pożarowe.

Szczegółowy zakres ilościowy wg opisu i rysunków projektowych

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 14/12/2012

Informacja na temat wadium:
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 3000 złotych

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: oświadczenie Wykonawcy

Wiedza i doświadczenie: oświadczenie Wykonawcy

Potencjał techniczny: oświadczenie Wykonawcy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: oświadczenie Wykonawcy

Sytuacja ekonomiczna:
oświadczenie Wykonawcy oraz Wykonawca wykaże posiadanie zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 150000 zł

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

inne_dokumenty:
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji
ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we
właściwym rejestrze.
programy komputerowe zgodne z wymaganiami funkcji opisanych w SIWZ dostarczone na płycie CD lub DVD wraz z pisemną instrukcją instalacji oraz obsługi celem wykonania testu poprawności działania w siedzibie i urządzeniach Zamawiającego

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców
d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej
3. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy,
dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez
osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.
- zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi
proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c.
4. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót
powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach:
a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie
wykonania robót,
b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez
podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
Postępowanie prowadzi:
Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych
tel. (42) 67-78-938, fax. (42) 67-78-856
e-mail: zamowienia@lodz.so.gov.pl

Data składania wniosków, ofert: 05/11/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
Biuro Podawcze

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 451110009

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454211414 (Instalowanie przegród)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454211005 (Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453153001 (Instalacje zasilania elektrycznego)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia: 453111000

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
302000001 (Urządzenia komputerowe)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
485000003 (Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego)

Podobne przetargi

320365 / 2008-11-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego - Łódź (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac związanych z odgrzybieniem oraz zabezpieczeniem przed korozją biologiczną wschodniego skrzydła zabytkowego budynku położonego w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9

240602 / 2008-10-31 - Inny: Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych Instytucja Filmowa

Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych - Łódź (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Modernizacja zaplecza techniczno sanitarnego budynku hali zdjęciowej Wytwórni Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi.

268810 / 2015-10-12 - Inny: jednostka samorzÄ…du terytorialnego

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach - Ładzice (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Zmiana sposobu użytkowania budynku pralni na magazyn żywności, pracownię terapii zajęciowej (stolarnia), składnicę akt wraz z przebudową budynku

148920 / 2011-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sieradz - Sieradz (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, Gmina Sieradz

256290 / 2014-07-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu - Łowicz (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wymiana pokrycia dachowego z papy na blachodachówkę, remont stropu i kominów, wymiana rynien i rur spustowych wraz z remontem elewacji ze sztukaterią na kamienicy wielorodzinnej przy ul. Długa 22 w Łowiczu

261839 / 2008-10-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny - Łódź (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Przystosowanie części pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze budynku Szpitala im. N. Barlickiego w Łodzi dla Centrum Symulacji w medycynie ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii

142292 / 2012-05-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Czerniewice - Czerniewice (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Adaptacja pomieszczeń szkolnych dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Chociw

181461 / 2011-07-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szczerców - Szczerców (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Prace naprawcze oraz renowacyjne poliuretanowych nawierzchni sportowych CONIPUR SP i CONIPUR 2S na kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Szczercowie

226674 / 2014-07-07 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Urząd Skarbowy w Sieradzu - Sieradz (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE REMONTU NADPROŻY, ELEWACJI ORAZ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH W OBIEKCIE URZĘDU SKARBOWEGO W SIERADZU

372022 / 2012-09-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Zabudowa przestrzeni wnęk korytarza I, II i III piętra Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64

306664 / 2013-07-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Powiatu Rawskiego - Rawa Mazowiecka (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Termomodernizacja budynku warsztatów w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych - docieplenie stropodachu.

175412 / 2011-06-28 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny - Łódź (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont auli nr 8 w budynku Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Jaracza 63

402970 / 2012-10-17 - Inny: Szkoła

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej - Zduny (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty remontowe w budynkach szkoły i internatu ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

424684 / 2012-10-30 - Inny: Spółka komunalna

"PGKiM" Sp. z o.o. - Aleksandrów Łódzki (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty budowlane, w zakresie robót dekarskich, obróbek blacharskich i murarskich w 2 nieruchomościach położonych w Aleksandrowie Łódzkim.

63718 / 2013-02-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód" - Łódź (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Zamówienie na roboty budowlane: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 7.

83282 / 2009-03-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Radomsko - Radomsko (łódzkie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont schodów terenowych w Parku Solidarności przy ul. A. Krajowej w Radomsku