372022 / 2012-09-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Oryginalny toner A0X5250 (TNP-18Y) Żółty Wydajny marki Minolta

Cena: 492.00 PLN

Zabudowa przestrzeni wnęk korytarza I, II i III piętra Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64

Opis zamówienia

Zabudowa przestrzeni wnęk korytarza I, II i III piętra Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi, ul. Narutowicza 64
ZAKRES ROBÓT - wartości przybliżone (szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót):
Roboty budowlane:
1.Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek, remontowe i konstrukcyjne.
1.1. Demontaż ścianek działowych aluminiowo - szklanych
1.2. Wykonanie otworu drzwiowego w ściance GK,
1.3. Wykonanie ścianek działowych EI30 z płyt gipsowo-kartonowych GKF, GR 12.5mm, na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01, profile UW i CW 100mm, grubość 12 cm z wypełnieniem izolacją akustyczną z wełny mineralnej gr. 10cm.
1.4. Montaż drzwi wewnętrznych płytowych fornirowanych.
1.5..Montaż nowej ślusarki aluminiowej - naświetla,
1.6. Montaż nawietrzaków w oknach,
1.7. Wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian. Kolorystyka wg ustaleń z Inwestorem.
1.8.Wymianę posadzki PCV.
Szczegółowy zakres ilościowy prac ogólnobudowlanych wg opisu i rysunków projektowych.
Roboty elektryczne:
2. Instalacje elektryczne wewnętrzne 230V.
Zakres prac obejmuje wykonanie następujących elementów:
2.1. Instalację oświetlenia w pomieszczeniach powstających w wyniku zabudowy.
2.2. Instalację gniazd wtyczkowych w tym instalację gniazd DATA 230 V (dedykowanych do zasilania elementów sieci strukturalnej) w pomieszczeniach powstających w wyniku zabudowy.
2.2.1. Instalacja gniazd wtykowych.
2.2.2. Instalacja gniazd wtykowych DATA 230V.
2.3.Instalację klimatyzatora w pomieszczeniu powstającym w wyniku zabudowy.
3. Instalacje niskoprądowe wewnętrzne.
Instalacja niskoprądowa obejmuje:
3.1. Instalacja okablowania strukturalnego.
3.2. Punkty elektryczno-logiczne.
3.3. Instalacja sygnalizacji pożaru.
Szczegółowy zakres ilościowy prac elektrycznych i niskoprądowych wg opisu, zestawienia materiałów i rysunków projektowych.
4. Wymogi ogólne wykonawstwa robót:
4.1. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie sądu, muszą być prowadzone w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, nie mogą być uciążliwe dla funkcjonowania instytucji, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.
Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
4.2. Zakres prac obejmuje również uruchomienie instalacji i urządzeń. Dostarczenie instrukcji obsługi, przeszkolenie osób obsługujących użytkownika, wymiany elementów zużytych przy czynnościach rozruchu.
4.3.Wykonanie dokumentacji przeprowadzonych prób i badań, dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż i dokumentacji odbiorowej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 372022

Data publikacji: 2012-09-28

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zabudowa przestrzeni wnęk korytarza I, II i III piętra Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Zabudowa przestrzeni wnęk korytarza I, II i III piętra Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi, ul. Narutowicza 64
ZAKRES ROBÓT - wartości przybliżone (szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót):
Roboty budowlane:
1.Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek, remontowe i konstrukcyjne.
1.1. Demontaż ścianek działowych aluminiowo - szklanych
1.2. Wykonanie otworu drzwiowego w ściance GK,
1.3. Wykonanie ścianek działowych EI30 z płyt gipsowo-kartonowych GKF, GR 12.5mm, na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01, profile UW i CW 100mm, grubość 12 cm z wypełnieniem izolacją akustyczną z wełny mineralnej gr. 10cm.
1.4. Montaż drzwi wewnętrznych płytowych fornirowanych.
1.5..Montaż nowej ślusarki aluminiowej - naświetla,
1.6. Montaż nawietrzaków w oknach,
1.7. Wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian. Kolorystyka wg ustaleń z Inwestorem.
1.8.Wymianę posadzki PCV.
Szczegółowy zakres ilościowy prac ogólnobudowlanych wg opisu i rysunków projektowych.
Roboty elektryczne:
2. Instalacje elektryczne wewnętrzne 230V.
Zakres prac obejmuje wykonanie następujących elementów:
2.1. Instalację oświetlenia w pomieszczeniach powstających w wyniku zabudowy.
2.2. Instalację gniazd wtyczkowych w tym instalację gniazd DATA 230 V (dedykowanych do zasilania elementów sieci strukturalnej) w pomieszczeniach powstających w wyniku zabudowy.
2.2.1. Instalacja gniazd wtykowych.
2.2.2. Instalacja gniazd wtykowych DATA 230V.
2.3.Instalację klimatyzatora w pomieszczeniu powstającym w wyniku zabudowy.
3. Instalacje niskoprądowe wewnętrzne.
Instalacja niskoprądowa obejmuje:
3.1. Instalacja okablowania strukturalnego.
3.2. Punkty elektryczno-logiczne.
3.3. Instalacja sygnalizacji pożaru.
Szczegółowy zakres ilościowy prac elektrycznych i niskoprądowych wg opisu, zestawienia materiałów i rysunków projektowych.
4. Wymogi ogólne wykonawstwa robót:
4.1. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie sądu, muszą być prowadzone w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, nie mogą być uciążliwe dla funkcjonowania instytucji, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.
Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
4.2. Zakres prac obejmuje również uruchomienie instalacji i urządzeń. Dostarczenie instrukcji obsługi, przeszkolenie osób obsługujących użytkownika, wymiany elementów zużytych przy czynnościach rozruchu.
4.3.Wykonanie dokumentacji przeprowadzonych prób i badań, dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż i dokumentacji odbiorowej.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 10/12/2012

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: oświadczenie Wykonawcy

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (każda z nich realizowana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy), polegających na wykonaniu robót budowlanych w budynkach wraz z robotami elektrycznymi, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł każda z nich;

Potencjał techniczny: oświadczenie Wykonawcy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: oświadczenie Wykonawcy

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

inne_dokumenty:
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców
d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej
3. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy,
dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez
osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.
- zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi
proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c.
4. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach:
a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót,
b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Łodzi Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych

Data składania wniosków, ofert: 15/10/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Łodzi Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź BIURO PODAWCZE

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 451110009

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454211414 (Instalowanie przegród)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454211005 (Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454211469 (Instalowanie sufitów podwieszanych)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454321201 (Instalowanie nawierzchni podłogowych)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
454500006 (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)

Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
453153001 (Instalacje zasilania elektrycznego)

Kod CPV jedenastej częsci zamówienia:
453310006 (Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

Kod CPV dwunasteej częsci zamówienia:
453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Kod CPV trzynastej częsci zamówienia:
453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

Kod CPV czternastej częsci zamówienia:
453111001 (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego)

Kod CPV piętnastej częsci zamówienia:
453157005 (Instalowanie stacji rozdzielczych)

Kod CPV szesnastej częsci zamówienia:
453430003 (Roboty instalacyjne przeciwpożarowe)

Kod CPV siedemnastej częsci zamówienia:
453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)

Podobne przetargi