27420 / 2011-02-22 - Inny: sp. z o.o. gminna / Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. (Pruszków)
Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Owocowej 19,Bolesława Prusa 44, Bolesława Prusa 42, Niecałej 7, Szkolnej 4, Elektrycznej 2, Pięknej 7, Pięknej 9, Szkolnej 12 i Pańskiej 32
Opis zamówienia
1. Owocowa 19:
- częściowy remont pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i wymiana rynien,
2. Bolesława Prusa 44 (dot. skrzydła wewnętrznego budynku od strony podwórza):
- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
- remont obróbek blacharskich pasów podrynnowych,
- wykonanie dodatkowej rury spustowej,
- remont pokrycia i obróbek blacharskich na daszkach przy klatkach schodowych.
3. Bolesława Prusa 42 (dot. skrzydła wewnętrznego budynku od strony podwórza):
- remont obróbek blacharskich pasów podrynnowych.
4. Niecała 7 - oficyna i komórki gospodarcze:
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
- remont obróbek blacharskich i rynien.
5. Szkolna 4 - budynek mieszkalny i komórki gospodarcze:
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
6. Elektryczna 2
- remont pokrycia dachowego i części obróbek blacharskich.
7. Piękna 7 i piękna 9
- wykonanie nowego pokrycia dachowego.
8. Szkolna 12 - budynek mieszkalny i komórki:
- remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.
9. Pańska 32
- remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.
Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem zamówienia określają przedmiary prac.
Wykonawca przedłoży zamawiającemu wraz z dokumentami przetargowymi harmonogram realizacji robót. Harmonogram powinien określać terminy realizacji remontów dachów poszczególnych budynków.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 27420
Data publikacji: 2011-02-22
Nazwa:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.
Ulica: ul. Gordziałkowskiego 9
Numer domu: 9
Miejscowość: Pruszków
Kod pocztowy: 05-800
Województwo / kraj: mazowieckie
Numer telefonu: 7588450 w. 131
Numer faxu: 758 84 50
Adres strony internetowej: www.tbszm.com.pl
Regon: 01301797300000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Inny: sp. z o.o. gminna
Inny rodzaj zamawiającego: sp. z o.o. gminna
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Owocowej 19,Bolesława Prusa 44, Bolesława Prusa 42, Niecałej 7, Szkolnej 4, Elektrycznej 2, Pięknej 7, Pięknej 9, Szkolnej 12 i Pańskiej 32
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
1. Owocowa 19:
- częściowy remont pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i wymiana rynien,
2. Bolesława Prusa 44 (dot. skrzydła wewnętrznego budynku od strony podwórza):
- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
- remont obróbek blacharskich pasów podrynnowych,
- wykonanie dodatkowej rury spustowej,
- remont pokrycia i obróbek blacharskich na daszkach przy klatkach schodowych.
3. Bolesława Prusa 42 (dot. skrzydła wewnętrznego budynku od strony podwórza):
- remont obróbek blacharskich pasów podrynnowych.
4. Niecała 7 - oficyna i komórki gospodarcze:
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
- remont obróbek blacharskich i rynien.
5. Szkolna 4 - budynek mieszkalny i komórki gospodarcze:
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
6. Elektryczna 2
- remont pokrycia dachowego i części obróbek blacharskich.
7. Piękna 7 i piękna 9
- wykonanie nowego pokrycia dachowego.
8. Szkolna 12 - budynek mieszkalny i komórki:
- remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.
9. Pańska 32
- remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.
Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem zamówienia określają przedmiary prac.
Wykonawca przedłoży zamawiającemu wraz z dokumentami przetargowymi harmonogram realizacji robót. Harmonogram powinien określać terminy realizacji remontów dachów poszczególnych budynków.
Kody CPV:
452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452619003 (Naprawa i konserwacja dachów)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/06/2011
Informacja na temat wadium:
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 2500 zł
(słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100)
Wadium musi obejmować okres związania ofertą
Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 09.03.2011 r. godz.15.00 przelewem na konto TBS ZIELEŃ MIEJSKA Sp. z o.o. nr konta PEKAO S.A. 35 1240 6380 1111 0000 5110 7402 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć:
Remont pokrycia dachowego w budynku zarządzanych przez TBS Zieleń Miejska Sp. z o.o.
Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium może być również wnoszone w:
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami)
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wiedza i doświadczenie:
- warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 2 zamówieniami odpowiadającymi swoim rodzajem robotom dekarskim o wartość zbliżonej do robót stanowiących przedmiot zamówienia.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
- warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia do wykonania zadania.
Sytuacja ekonomiczna:
- warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. /załącznik Wykonawcy/.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Nie
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.tbszm.com.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia cena 80,00 netto w wersji papierowej można odebrać w siedzibie Zamawiającego po złożeniu zamówienia telefonicznie, faksem, osobiści z 1 dniowym wyprzedzeniem
Data składania wniosków, ofert: 10/03/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 209.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
187833 / 2011-07-08 - Inny: Zakład Administracji Domów Mieszkalnych
Zakład Administracji Domów Mieszkalnych - Wyszków (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. 3 Maja 16 w Wyszkowie lipiec 2011
191956 / 2009-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Termomodernizacja dachów PSP nr 17, oraz ZS Integracyjnych przy ul. Wierzbickiej w Radomiu
229287 / 2010-08-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Remont dachów w budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej położonych w Warszawie przy ul. Grochowskiej 259A i ul. Wiatracznej 11
273486 / 2010-09-01 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Powiatowy Urząd Pracy - Ciechanów (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Wykonanie remontu pokrycia dachowego w budynku przy ul. Sygietyńskiego 11 w Ciechanowie.
257380 / 2013-07-03 - Inny: Jednostka centralna
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 8 w Warszawie - zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
316674 / 2011-10-03 - Podmiot prawa publicznego
Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Wykonanie remontu naprawczego dachów, przestrzeni strychowej i lokali położonych na III piętrze istniejących budynków w Osielsku przy ul. Tymiankowej nr 5, 7, 9, 11, 13 15
370462 / 2013-09-12 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Remont pokrycia dachowego na obiektach budowlanych - KMP/KWP Radom
ul. 11. Listopada 37/59 Nr spr. 130/13
261706 / 2013-07-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA - Otwock (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku - III etap (dach)
506270 / 2013-12-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa w Płocku - Płock (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Roboty budowlane polegające na remoncie pasa podrynnowego gzymsu okapowego na elewacji zachodniej i południowej budynku Prokuratury Okręgowej w Płocku przy Placu Obrońców Warszawy 8
262430 / 2013-07-05 - Inny: jednostka badawczo rozwojowa
Instytut ÅÄ…cznoÅ›ci, PaÅ„stwowy Instytut Badawczy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Roboty budowlane zewnÄ™trzne na części Å›rodkowej dachu budynku głównego w Instytucie ÅÄ…cznoÅ›ci w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
221636 / 2009-07-03 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy w Sierpcu - Sierpc (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Wymiana pokrycia dachu budynku Gimnazjum w Susku, gm. Sierpc, pow. sierpecki, woj. mazowieckie
248198 / 2009-07-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Warszawa: REMONT DACHU W XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAÅCÄ„CYM PRZY UL.WIKTORSKIEJ 99W WARSZAWIE.
367626 / 2013-09-11 - Uczelnia publiczna
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO (nr sprawy: ZP-615-3/13)
173023 / 2013-08-29 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Najwyższy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Remont dachu budynku Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego na Placu Krasińskich w Warszawie
228164 / 2012-06-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452612109 (Wykonywanie pokryć dachowych)
Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego z papy w Szkole Podstawowej nr 301 przy ul. Brygadzistów 18 w Warszawie.