166853 / 2011-06-15 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu (Poznań)

Zgodny z tonerem czarny MLT-D2082L Czarny Wydajny marki FullPrint

Cena: 244.77 PLN

Roboty budowlane - remont pomieszczeń biurowych w budynkach Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15, Dożynkowej 9H oraz Młyńskiej 1a.

Opis zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane - remont pomieszczeń biurowych w budynkach Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15, Dożynkowej 9H oraz Młyńskiej 1a, zgodnie z:
a) Przedmiarem robót - ul. Dożynkowa 9H, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
b) Przedmiarem robót - ul. 27 Grudnia 15, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,
c) Przedmiarem robót - ul. Młyńska 1a, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,
d) Przedmiarem robót - ul. Młyńska 1a, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 166853

Data publikacji: 2011-06-15

Nazwa: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Ulica: ul. Młyńska 1a

Numer domu: 1a

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-729

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 0-61 647 34 44

Numer faxu: 0-61 647 34 41

Adres strony internetowej: www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Regon: 30070597800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - remont pomieszczeń biurowych w budynkach Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15, Dożynkowej 9H oraz Młyńskiej 1a.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
2. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane - remont pomieszczeń biurowych w budynkach Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15, Dożynkowej 9H oraz Młyńskiej 1a, zgodnie z:
a) Przedmiarem robót - ul. Dożynkowa 9H, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
b) Przedmiarem robót - ul. 27 Grudnia 15, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,
c) Przedmiarem robót - ul. Młyńska 1a, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,
d) Przedmiarem robót - ul. Młyńska 1a, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
- w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego
- dotychczasowy wykonawca robót budowlanych (któremu udzielono zamówienia podstawowego)
- zamówienie uzupełniające nie przekraczające 50% zamówienia podstawowego,
- powtórzenie tego samego rodzaju zamówień,
zgodność zamówienia uzupełniającego z zamówieniem podstawowym.

Czas: O

Okres w miesiącach: 4

Informacja na temat wadium:
Ustala się wadium w wysokości:
- 7000,00 zł. (słownie: siedemtysięcyzłotych 00/100 gr),

Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
64 1130 1088 0001 3100 2520 0004
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- w gwarancjach bankowych
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

W celu wniesienia wadium w formach niepieniężnych należy się zgłosić do osoby wskazanej w pkt XVI.3 w celu uzgodnienia trybu potwierdzenia wniesienia. Przyjęcie dokumentu przez Zamawiającego nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium.

Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
- oświadczenie o spełnianiu tego warunku (załącznik nr 2 do SIWZ).

Wiedza i doświadczenie:
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzech robót budowlanych przy czym dwie z nich zostały wykonane na obiektach czynnych (funkcjonujących), odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem o minimalnej wartości 150.000,00 zł netto każda i przedłożenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
a) dysponowanie co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b) dysponowanie co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych,

Sytuacja ekonomiczna:
a) posiadanie opłaconej polisy a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000 zł.- przez cały okres realizacji umowy.
b) posiadanie środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej pozwalającej na całkowitą realizację przedmiotu zamówienia - minimum 150 000,00 zł, w okresie maksymalnie trzech miesięcy poprzedzających termin składania ofert.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Możliwość zmian w zawartej umowie reguluje art. 144 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
1. zmniejszenie lub zwiększenie liczby płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia - w zależności od kwot jakimi będzie dysponował Zamawiający zabezpieczonymi w budżecie - zmiany wprowadzone aneksem do umowy,
2. zmiana terminu realizacji umowy - wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy
a uniemożliwiających mu realizację prac, przy czym warunki określone w wytycznych do harmonogramu prac nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokonanie przedłużenia terminu realizacji umowy przez Zamawiającego - zmiana wprowadzona aneksem do umowy,
3. dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,
4. dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania części przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Konsekwencją takiej zmiany może być również zmiana wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy w zależności od tego czy Zamawiający będzie dysponował środkami na ten cel. Podstawą wyliczeń będą ceny jednostkowe wynikające z kosztorysów ofertowych.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Oddział Gospodarczy - pokój 119 I piętro
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań

Data składania wniosków, ofert: 30/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Oddział Gospodarczy - pokój 119 I piętro
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań

On: D

Termin związania ofertą, data do: 30/07/2011

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi