36930 / 2016-02-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu (Poznań)
roboty budowlane -przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia mediacji pomiędzy stronami postępowań sądowych w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a
Opis zamówienia
Przewidziane prace remontowe zakładają przystosowanie pomieszczeń usytuowanych w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a. Zakres prac obejmuje pomieszczenia znajdujące się w holu głównym Sądu na parterze. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) wyrównanie ścian pod taśmy akustyczne,
b) montaż ścianek akustycznych aluminiowych oszklonych,
c) położenie posadzki z paneli podłogowych,
d) wykonanie sufitów podwieszanych,
e) malowanie całości.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 36930
Data publikacji: 2016-02-18
Nazwa: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Ulica: ul. Młyńska 1a
Numer domu: 1a
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-729
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 614682591
Numer faxu: 0-61 647 34 41
Adres strony internetowej: www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl
Regon: 30070597800000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
roboty budowlane -przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia mediacji pomiędzy stronami postępowań sądowych w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przewidziane prace remontowe zakładają przystosowanie pomieszczeń usytuowanych w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a. Zakres prac obejmuje pomieszczenia znajdujące się w holu głównym Sądu na parterze. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) wyrównanie ścian pod taśmy akustyczne,
b) montaż ścianek akustycznych aluminiowych oszklonych,
c) położenie posadzki z paneli podłogowych,
d) wykonanie sufitów podwieszanych,
e) malowanie całości.
Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres w miesiącach: 2
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
3 000,00 zł. (słownie: trzytysiącezłotych),
2. Termin wniesienia wadium:
a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
- wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w miejscu wskazanym w pkt. VII.1 SIWZ , przed upływem na składanie ofert.
b) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty przy czym:
- wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Poznaniu, ul. Składowa 5
89 1130 1017 0021 1000 0990 0004
z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony - przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia mediacji w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a
- w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w miejscu wskazanym w pkt. VII.1 SIWZ przed upływem terminu składania ofert.
3. Formy wniesienia wadium:
- w pieniądzu
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- w gwarancjach bankowych
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
4. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami.
Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
a. w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b. w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
5. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 Ustawy Pzp.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszej Specyfikacji, polegające m.in. na montażu szklanych ścian o minimalnej wartości 100 000 zł brutto każda, przy czym jedna z nich była wykonywana na obiekcie czynnym (funkcjonującym) oraz przedłoży dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje osobą (na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia), która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającą, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, a także posiadającą 2 letnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych tj. spełniająca warunki określone w § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U.2011.167.987).
b) dysponuje co najmniej jedną osobą spełniającą warunki określone
w § 22 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku (Dz.U.2011.165.987), które stanowią, że:
- ust. 1 prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić, w zakresie specjalności określonej w dyplomie ukończenia studiów, osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych:
1) na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub
2) w specjalności w zakresie konserwacji zabytków
- oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
- ust. 2 w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić osoba, która posiada:
1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie
- oraz odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
a. dopuszczalne jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jak również zmiana procentowej wysokości każdej z płatności w stosunku do pełnej kwoty z tytułu realizacji umowy- w zależności od kwot, jakimi będzie dysponował Zamawiający zabezpieczonymi w budżecie - zmiany wprowadzone aneksem do Umowy,
b. dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji Umowy- zmiana wprowadzona aneksem do Umowy:
jeżeli z uwagi na przedłużenie się procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub z uwagi na inne przyczyny niezależne od Zamawiającego i wykonawcy nie będzie mógł być dochowany termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem, zostaną ustalone nowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac na podstawie Umowy,
w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy uniemożliwiających mu realizację prac, przy czym warunki określone w wytycznych do harmonogramu prac nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokonanie przedłużenia terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego,
w przypadku błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesieniem przez niego poprawek lub zmian w projekcie.
konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
konieczność wykonania robót dodatkowych, zamówień dodatkowych lub uzupełniających, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji
c. dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,
d. dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania części przedmiotu Umowy będąca następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
e. dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie
f. w przypadku zmiany podwykonawcy, który - zgodnie z art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych - będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w specyfikacji.
g. w przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot Umowy.
h. w przypadku wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 90
Nazwa kryterium 2: długość okresu gwarancyjnego
Znaczenie kryterium 2: 10
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
61-729 Poznań, ul. Młyńska 1a, I piętro, pok. 117
Data składania wniosków, ofert: 04/03/2016
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
61-729 Poznań, ul. Młyńska 1a, I piętro, pok. 117
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
362706 / 2012-09-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku Sądu Rejonowego we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 10
193452 / 2011-07-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w budynku przy ul. Młyńskiej 1a
342388 / 2012-09-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w zabytkowym budynku przy ul. Młyńskiej 1a
323006 / 2012-08-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Wykonanie systemu zasilania awaryjnego w energię elektryczną dziewięciu punktów dystrybucyjnych komputerowych, międzypiętrowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32
305710 / 2011-09-26 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczeń archiwum w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach przy Al. 1 Maja 5a
266554 / 2014-08-08 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane
- remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Dożynkowej 9H
468552 / 2013-11-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - klimatyzacja i wentylacja wybranych pomieszczeń III piętra budynku Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15
395572 / 2013-09-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w budynku przy ul. 27 Grudnia 15
438540 / 2013-10-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w budynku przy ul. 27 Grudnia 15
21970 / 2012-01-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków Sądów
Rejonowych, Prokuratury Rejonowej w Kościanie oraz budynku Sądu
Okręgowego, z uprzednim pozyskaniem środków na finansowanie zadania
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pełniącego rolę Krajowego Operatora Systemu Zielonych
Inwestycji w ramach programu System Zielonych Inwestycji (GIS)
298596 / 2012-08-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w zabytkowym budynku przy ul. Młyńskiej 1a
105658 / 2016-04-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
roboty budowlane -przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia mediacji pomiędzy stronami postępowań sądowych w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a.
288595 / 2011-11-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Wykonanie robót budowalnych polegających na odnowieniu pomieszczeń w budynku A Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
180273 / 2011-06-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczeń wydziałów i oddziałów w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32
209556 / 2015-08-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Gnieźnie - Gniezno (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
roboty budowlane - dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie klimatyzacji dla Sali Rozpraw nr 39 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 9
170851 / 2015-11-21 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Gnieźnie - Gniezno (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie klimatyzacji dla Sali Rozpraw nr 39 w budynku Sądu Rejonowego
w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 9
125977 / 2010-05-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Wykonanie tynków zewnętrznych ścian wraz z ociepleniem, ocieplenie istniejących ścian fabryki guzików bloczkami klejonymi grubości 6 cm oraz wykonanie instalacji gazowej dla kotłowni w ramach zadania: rozbudowa siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
211571 / 2011-08-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczeń archiwum w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach przy Al. 1 Maja 5a
430146 / 2012-11-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku Sądu Rejonowego we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 10
132277 / 2015-09-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Gnieźnie - Gniezno (wielkopolskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
roboty budowlane - dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie klimatyzacji dla Sali Rozpraw nr 39
w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 9