365980 / 2013-09-10 - Administracja samorządowa / Gmina Szydłowiec (Szydłowiec)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-08-20 pod pozycją 164773. Zobacz ogłoszenie 164773 / 2013-08-20 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 365980
Data publikacji: 2013-09-10
Nazwa: Gmina Szydłowiec
Ulica: pl. Rynek Wielki 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Szydłowiec
Kod pocztowy: 26-500
Województwo / kraj: mazowieckie
Numer telefonu: 48 617 86 30
Numer faxu: 48 617 05 10
Adres strony internetowej: www.bip.szydlowiec.pl
Regon: 00052379000000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 164773
Data wydania biuletynu: 2013-08-20
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2013
Pozycja ogłoszenia: 164773
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Satromiejskiego w Szydłowcu w ramach projektu Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza współfinansowanego z EFRR, Priorytet V Wzmacnianie Roli Miast w Rozwoju Regionu Działanie 5.2 Rewitalizacja Miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. wykonanie zagospodarowania Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydłowcu. Usługa nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w branżach: - drogowej; - instalacyjno-sanitarnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych; - instalacyjno-elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, instalacji i urządzeń teletechnicznych; - inspektora nadzoru ds. zieleni. Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych. 2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zweryfikowania dokumentacji projektowej, do kontrolowania jakości robót oraz materiałów. 3. Inspektor nadzoru będzie współuczestniczył w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym. 4. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego wykonawcy robót, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót minimum raz w tygodniu. 5. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy między innymi: - analiza dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych, - wyegzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji, - współpraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osobą odpowiedzialną za realizację inwestycji ze strony Zamawiającego, - weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w zawiązku z realizacją zadania, - sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, - kontrola zgodności dostaw instalacji i urządzeń technicznych z dokumentacją oraz uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, - odbiór i sprawdzenie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; dodatkowo powinien uczestniczyć w odbiorach częściowym i końcowym jak również przygotować i brać udział w odbiorach gotowych obiektów, - zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne, - sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i jej zatwierdzenie, - sprawdzenie i kontrola prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, - sprawdzenie i uaktualnianie harmonogramu robót Wykonawcy, - opiniowanie i egzekwowanie dotrzymania terminów realizacji robót zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo - finansowym, - weryfikacja i akceptacja Podwykonawców robót budowlanych, - kontrola rozliczeń pomiędzy wykonawcą robót, jego podwykonawcami (np. w zakresie weryfikacji oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawcy), - udziału w czynnościach związanych z ujawnieniem i usuwaniem wad w okresie gwarancji. 6. Inspektor nadzoru zapewni czasowe zastępstwo na cały czas swojej nieobecności tak by uniknąć zwłoki w realizacji zadania - informacja o zastępstwie musi być przedłożona Zamawiającemu pisemnie i zaakceptowana..
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak
nazwa programu UE:
Zadanie realizowane w ramach projektu Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności Infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet V Wzmacnianie Roli Miast w Rozwoju Regionu Działanie 5.2 Rewitalizacja Miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Nazwa wykonawcy: CONTEK PROJEKT
Adres pocztowy wykonawcy: ul. Warszawska 6/9
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-306
ID województwa: 12
Województwo / kraj: świętokrzyskie
Data udzielenie zamówienia: 09/09/2013
Liczba ofert: 5
Liczba odrzuconych ofert: 0
Szacunkowa wartość zamówienia: 162421,66
Cena wybranej oferty: 55842,00
Cena minimalna: 55842,00
Cena maksymalna: 131364,00
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Podobne przetargi
130950 / 2010-05-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Węgrowa - Węgrów (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie
38222 / 2015-02-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Józefów - Józefów (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Projektu Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie
331708 / 2013-08-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Płocku - Płock (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym: Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43
235995 / 2013-11-08 - Podmiot prawa publicznego
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Inżynier dla Zadania nr 28.2: Budowa magistrali wodociągowej na osiedlu Wilno
260622 / 2011-08-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonanie czynności inwestora zastępczego przy budowie ulicy Al. Komisji Edukacji Narodowej na odcinku od Al. Niepodległości do Al. Wilanowskiej w Warszawie w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Al. KEN - etap III (ul. Nowobukowińska)
122789 / 2014-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Mszczonów - Mszczonów (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie.
157972 / 2011-06-14 - Inny: SamorzÄ…dowa instytucja kultury
Muzeum Romantyzmu - Opinogóra Górna (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn:
Budowa obiektów zabudowy gospodarczo-folwarcznej i rewaloryzacji zespołu pałacowo - parkowego w ramach realizowanego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach priorytetu VI działanie 6.1 RPO WM 2007-2013
293088 / 2010-09-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Płoński - Płońsk (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz montażem wyposażenia w zakresie określonym w art. 25 - 26 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) przy rozbudowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - socjalną w ramach realizacji projektu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku
121376 / 2010-04-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Pruszków - Pruszków (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie obowiązków Inwestora zastępczego dla inwestycji: rozbudowa sali gimnastycznej
w Gimnazjum nr 3 przy Alei Wojska Polskiego 34 w Pruszkowie
175118 / 2011-06-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim - Grodzisk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:Remont drogi 1521 Żabia Wola - Piotrkowice.
160356 / 2009-05-21 - Podmiot prawa publicznego
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. - Grodzisk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania: Remont - modernizacja wiaduktu kolejowego w km 5,875 linii kolejowej WKD Warszawa Śródmieście - Grodzisk Mazowiecki Radońska
446538 / 2013-10-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Warka - Warka (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Zaprojektowanie i wybudowanie
przedszkola w Warce
23455 / 2009-01-21 - Inny: Fundacja
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
na pełnienie funkcji Menedżera Nadzoru Kontraktu nad realizacją Projektu:
REWITALIZACJA RENESANSOWEJ SYNAGOGI W ZAMOÅšCIU NA POTRZEBY SZLAKU CHASYDZKIEGO ORAZ LOKALNEJ SPOÅECZNOÅšCI
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
89349 / 2013-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gołymin-Ośrodek - Gołymin-Ośrodek (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków i zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn.
Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin-Ośrodek.
505482 / 2012-12-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina PÅ‚oniawy-Bramura - PÅ‚oniawy-Bramura (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pod nazwą: Budowa hali widowiskowo - sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasińcu
247260 / 2013-06-27 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy i Miasta w Mogielnicy - Mogielnica (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin I 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin II - 4. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek 5. Budowa wodociągu we wsi Pączew 6. Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska 7. Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowice 8. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką we wsi Pączew.
68258 / 2009-03-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Legionowo UrzÄ…d Miasta Legionowo - Legionowo (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego zadania Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Legionowie
167277 / 2014-08-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta - Nieporęt (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonywanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nieporęt, w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra oraz w Józefowie
102989 / 2013-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Grudusk - Grudusk (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk, powiat ciechanowski - etap I.
254402 / 2014-07-30 - Podmiot prawa publicznego
Teatr Wielki - Opera Narodowa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja garderób artystów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
71629 / 2009-05-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności nadzoru inwestorskiego nad remontami realizowanymi w 2009 roku na terenie placówek oświatowych m. st. Warszawy Dzielnicy Wola
317804 / 2012-08-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Milanówka - Milanówek (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Inżynier dla Projektu: Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek. Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Na Skraju w Milanówku
133870 / 2009-05-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Legionowo UrzÄ…d Miasta Legionowo - Legionowo (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego zadania Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Legionowie
165838 / 2010-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku - Płock (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013
347258 / 2010-10-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Płoński - Płońsk (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39
244101 / 2010-09-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jaktorów - Jaktorów (mazowieckie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa hali sportowej wraz z przedszkolem, biblioteką i łącznikiem przy Zespole Szkół w Międzyborowie ul. Staszica 5.