101950 / 2015-05-04 - Podmiot prawa publicznego / Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. (Chełmek)

Oryginalny tusz LC-800C Niebieski marki Brother

Cena: 58.09 PLN

Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej łączącej SUW z wodociągiem w ul. Tuwima

Opis zamówienia

Przedmiotowa zamówienia jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej łączącej SUW z wodociągiem w ul. Tuwima.
Zamówienie obejmuje budowę nowego odcinka wodociągu wody pitnej o średnicy PEHD Dz250 na długości od przebudowywanej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Żeromskiego do ul. Tuwima i wykonanie połączenia SUW z istniejącym wodociągiem w ul. Tuwima.
Łączna długość sieci wodociągowej Dz250÷Dz160 objętej niniejszym projektem wynosi L=587,0m, w tym sieć wodociągowa prowadzona jest po terenach zamkniętych PKP i wynosi L=28m.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 101950

Data publikacji: 2015-05-04

Nazwa:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o.

Ulica: ul. Piastowska 18

Numer domu: 18

Miejscowość: Chełmek

Kod pocztowy: 32-660

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 0-33 8461261

Numer faxu: 0-33 8461289

Adres strony internetowej: www.mzgk.chelmek.aanet.pl

Regon: 35637842900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej łączącej SUW z wodociągiem w ul. Tuwima

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotowa zamówienia jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej łączącej SUW z wodociągiem w ul. Tuwima.
Zamówienie obejmuje budowę nowego odcinka wodociągu wody pitnej o średnicy PEHD Dz250 na długości od przebudowywanej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Żeromskiego do ul. Tuwima i wykonanie połączenia SUW z istniejącym wodociągiem w ul. Tuwima.
Łączna długość sieci wodociągowej Dz250÷Dz160 objętej niniejszym projektem wynosi L=587,0m, w tym sieć wodociągowa prowadzona jest po terenach zamkniętych PKP i wynosi L=28m.

Kody CPV:
452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/06/2015

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Warunek, o którym mowa w zakresie posiadana wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- robót budowlanych obejmujących budowę sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej 250 m.
Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
- Formularz ofertowy. - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
- Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji zadania,
- Kosztorys opracowany na podstawie przedmiaru robót.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:
1. zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian - w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa;
2. ograniczenia przez Inwestora zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy w szczególności w przypadku braku ekonomicznego i/lub społecznego uzasadnienia realizacji projektu lub sytuacji ekonomicznej/finansowej Inwestora, przy czym Inwestor zobowiązuje się do zrealizowania co najmniej 80% robót określonych w przedmiarze,
3. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji kontraktu spowodowanych działaniem osób i/lub instytucji trzecich,
4. zmiany zakresu kontraktu - zlecenia robót dodatkowych,
5. wystąpienia wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych,
6. powstaniu opóźnienia w realizacji kontraktu spowodowane przez władze publiczne Kraju i/lub samorządu w tym instytucje publiczne zaangażowane w realizację Projektu, pomimo przestrzegania przez Wykonawcę/Inwestora procedur i/lub przepisów,
7. konieczności zmiany rozwiązań projektowych i realizacyjnych wynikających ze zmiany uwarunkowań realizacji Robót określonych/przyjętych w Dokumentacji Projektowej, w szczególności takich jak: zmiana uwarunkowań geotechnicznych, kolizja z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem sieci, niedokładności/nieprecyzyjności mapy zasadniczej, niedokładności/nieprecyzyjności uzgodnień branżowych, itp;
8. wycofanie z produkcji określonego rodzaju materiału, sprzętu, czy maszyny wskazanych w Kontrakcie - zmiana na materiał, sprzęt czy maszynę o tożsamych parametrach z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia;
9. wystąpienia siły wyższej, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, demonstracje, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
10. uzasadnionych zmian zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu zamówienia oraz sposobu wykonywania pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Inwestora oraz zaakceptowane przez Instytucję Wdrażającą lub Pośredniczącą i będą dotyczyć okoliczności, o których mowa w umowie o dofinansowanie projektu,
11. z powodu braków lub błędów w dokumentacji projektowej,
12. z powodu uzasadnionej zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,
13. jeżeli za zmianą umowy przemawia interes społeczno - gospodarczy wpływający na racjonalizację wydatkowania środków publicznych i gospodarowania mieniem komunalnym,
14. wystąpienia innych przypadków niż opisane w pkt. (1)-(13) uprawniających Wykonawcę do przedłużenia czasu na realizację umowy lub/i wynagrodzenia umownego.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Gwarancja

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mzgk.chelmek.aanet.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o., ul. Piastowska 18

Data składania wniosków, ofert: 19/05/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o., ul. Piastowska 17, Sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamówienie współfinansowane jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska realizowanego w latach 2007/2013 stanowiących część Projektu Gospodarka Wodno-Ściekowa Gminy Chełmek.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi