110011 / 2013-06-12 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu (Poznań)

Roboty budowlane i konserwatorskie w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a.

Opis zamówienia

roboty budowlane i konserwatorskie przy elementach i detalach architektonicznego wystroju wnętrz korytarzy III piętra w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1a, zgodnie z:
a) Projektem budowlanym z programem prac konserwatorskich - zał. nr 1 do SIWZ,
b) Pozwoleniem konserwatorskim - zał. nr 2 do SIWZ
c) Pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych - zał. nr 3 do SIWZ,
d) Przedmiarem robót - zał. nr 4 do SIWZ
e) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 5 do SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 110011

Data publikacji: 2013-06-12

Nazwa: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Ulica: ul. Młyńska 1a

Numer domu: 1a

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-729

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 0-61 647 34 44

Numer faxu: 0-61 647 34 41

Adres strony internetowej: www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Regon: 30070597800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane i konserwatorskie w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
roboty budowlane i konserwatorskie przy elementach i detalach architektonicznego wystroju wnętrz korytarzy III piętra w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1a, zgodnie z:
a) Projektem budowlanym z programem prac konserwatorskich - zał. nr 1 do SIWZ,
b) Pozwoleniem konserwatorskim - zał. nr 2 do SIWZ
c) Pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych - zał. nr 3 do SIWZ,
d) Przedmiarem robót - zał. nr 4 do SIWZ
e) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 5 do SIWZ

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe. Zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego jeśli zajdzie taka konieczność.

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 140

Zaliczka: Nie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zgodnie z literą art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w dozwolonym ustawowo zakresie. Zmiana treści umowy spowodowana być może działaniem siły wyższej, okolicznościami, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, oraz zdarzeniami, których w chwili sporządzania niniejszej specyfikacji nie dało się przewidzieć. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności terminu wykonania zamówienia.
2. Zmiana umowy może być spowodowana również zmianą obowiązującej stawki VAT. Wynagrodzenie wskazane w umowie wyrażone jest w wartości brutto, może ono ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT w czasie trwania umowy lecz nie więcej niż o kwotę podatku wynikającą ze zmiany obowiązującej stawki VAT.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
a) zmniejszenie lub zwiększenie liczby płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia - w zależności od kwot jakimi będzie dysponował Zamawiający zabezpieczonymi w budżecie - zmiany wprowadzone aneksem do umowy,
b) zmiana terminu realizacji umowy
- wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających mu realizację prac, przy czym warunki określone w wytycznych do harmonogramu prac nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokonanie przedłużenia terminu realizacji umowy przez Zamawiającego - zmiana wprowadzona aneksem do umowy,
- w przypadku błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesieniem przez niego poprawek lub zmian w projekcie.
- konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót w szczególności wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
- konieczność wykonania robót dodatkowych, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji
c) dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania części przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Przykładem takiej sytuacji mogą być zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków, dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w niej nie ujęte. Konsekwencją takiej zmiany może być również zmiana wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy
w zależności od tego czy Zamawiający będzie dysponował środkami na ten cel. Podstawą wyliczeń będą ceny jednostkowe wynikające z kosztorysów ofertowych.
d) zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowlanego, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, I piętro - pok. 119

Data składania wniosków, ofert: 27/06/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, I piętro - pok. 119

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
25.000 zł. (słownie: dwadzieściapięćtysięcyzłotychzerogroszy),
2. Termin wniesienia wadium:
a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
- wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w miejscu wskazanym w pkt. VII.1 SIWZ , przed upływem na składanie ofert.
b) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty przy czym:
- wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy
BPH 95 1060 0076 0000 3210 0021 6726
z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony - Roboty budowlane i konserwatorskie w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1a
- w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w miejscu wskazanym w pkt. VII.1 SIWZ przed upływem terminu składania ofert.

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzech robót budowlanych o charakterze konserwatorskim, polegających na odnowieniu, przywróceniu do oryginalnego stanu, remoncie pomieszczeń zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o minimalnej wartości 800.000,00 zł brutto każda przy czym dwie z nich zostały wykonane na obiektach czynnych (funkcjonujących) oraz przedłożenie dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą 2 letnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych tj. spełniającą warunki określone w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku (Dz.U.04.150.1579),
b) dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych,
c) dysponuje co najmniej jedną osobą spełniającą warunki określone
w § 7 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 roku (Dz.U.04.150.1579), które stanowią, że:
- ust. 1 prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie mogą prowadzić osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów
w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków.
- ust. 2 w dziedzinach nie objętych programem wyższych studiów,
o których mowa w ust. 1, prace konserwatorskie, prace restauratorskie i badania konserwatorskie mogą prowadzić osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie w danej dziedzinie oraz odbyły co najmniej 5 letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków.

Uwaga!:
Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U.2006.83.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że:
a) posiada opłaconą polisę a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 zł.
b) posiada środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub posiada zdolność kredytową pozwalającą na realizację przedmiotu zamówienia - minimum 500 000,00 zł, w okresie maksymalnie trzech miesięcy poprzedzających termin składania ofert.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 15: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454221002 (Stolarka drewniana)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
451112206 (Roboty w zakresie usuwania gruzu)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
454421905 (Usuwanie warstwy malarskiej)

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Podobne przetargi