219361 / 2012-10-15 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Wola Uhruska (Wola Uhruska)

Oryginalny bęben 4409890890 Czarny marki Toshiba

Cena: 345.26 PLN

Nadzór inwestorski inwestycji: Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej

Opis zamówienia

Obiektem objętych nadzorem jest hala o wymiarach 24x53 m (konstrukcja z drewna klejonego, zaplecze żelbet, ściany zewnętrzne i pokrycie dachowe płytami warstwowymi), budynek fitness o pow. ok. 250 m2 wraz z łącznikiem do hali sportowej (technologia tradycyjna), przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe (wraz ze zbiornikami na gaz propan-butan), oświetlenie terenu wraz z linią zasilającą od złącza licznikowego, place i drogi wewnętrzne oraz dostawa i montaż wyposażenia. Wartość robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim (wraz z wyposażeniem) wynosi: 5 602 753,69 zł brutto.
Nadzorem inwestorskim objęta musi być całość zadania w zakresie przewidzianym w ustawie prawo budowlane w tym udział w odbiorach robot zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowym, końcowym i ostatecznym robót.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 219361

Data publikacji: 2012-10-15

Nazwa: Gmina Wola Uhruska

Ulica: ul. Parkowa 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Wola Uhruska

Kod pocztowy: 22-230

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 082 5915003

Regon: 00055097600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski inwestycji: Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Obiektem objętych nadzorem jest hala o wymiarach 24x53 m (konstrukcja z drewna klejonego, zaplecze żelbet, ściany zewnętrzne i pokrycie dachowe płytami warstwowymi), budynek fitness o pow. ok. 250 m2 wraz z łącznikiem do hali sportowej (technologia tradycyjna), przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe (wraz ze zbiornikami na gaz propan-butan), oświetlenie terenu wraz z linią zasilającą od złącza licznikowego, place i drogi wewnętrzne oraz dostawa i montaż wyposażenia. Wartość robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim (wraz z wyposażeniem) wynosi: 5 602 753,69 zł brutto.
Nadzorem inwestorskim objęta musi być całość zadania w zakresie przewidzianym w ustawie prawo budowlane w tym udział w odbiorach robot zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowym, końcowym i ostatecznym robót.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 01/09/2017

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
minimum 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie: konstrukcyjno-budowlanych, robót sanitarnych, robót drogowych oraz elektrycznych

Wiedza i doświadczenie:
w okresie ostatnich 3 lat nadzorowali zadania w zakresie robót budowlanych o wartości łącznej nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, w tym min. 800 000,00 zł dotoczyło obiektów kubaturowych

Potencjał techniczny: -

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: -

Sytuacja ekonomiczna: -

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 5 w przypadku zmiany stawek podatku,
2) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
3) zmiana harmonogramu robót i finansowania,
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,
d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wymagało naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie,
e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
f) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,
g) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
i) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,
j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
k) wystąpienia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,
5) zmiana osób sprawujących funkcje inspektorów nadzoru w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających pełnienie funkcji przez osoby wskazane w § 8.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska
e-mail: przetargi@wolauhruska.pl
fax. 82 591 50 03

Data składania wniosków, ofert: 24/10/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:45

Miejsce składania:
Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska
pok. 11

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt: Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Podobne przetargi