120936 / 2016-05-13 - Administracja samorządowa / Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (Katowice)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-03-17 pod pozycją 60786. Zobacz ogłoszenie 60786 / 2016-03-17 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 120936
Data publikacji: 2016-05-13
Nazwa: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Ulica: ul. Grażyńskiego 5
Numer domu: 5
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-126
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 32 258 20 21-25
Numer faxu: 32 258 20 25, 41 63 167
Regon: 24103162000000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 60786
Data wydania biuletynu: 2016-03-17
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2016
Pozycja ogłoszenia: 60786
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE BUDYNKU PRZY UL. GLIWICKIEJ 148 W KATOWICACH
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku użyteczności publicznej przy ul. Gliwickiej 148 w Katowicach.
Zakres prac obejmuje:
1) częściową wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej na stolarkę przeciwpożarową;
2) montaż okien oddymiających w połaci dachowej;
3) wykonanie zabezpieczenia stropów drewnianych - sufit samonośny;
4) zabudowa drewnianej konstrukcji dachu od strony pomieszczeń na poddaszu;
5) zamknięcie wejścia do przestrzeni nieużytkowej poddasza klapą rewizyjną;
6) wymiana okładziny schodów do piwnicy;
7) podwyższenie balustrady w klatce schodowej;
8) montaż wyłazu z poddasza nieużytkowego na dach;
9) wykonanie tynków wewnętrznych, obudowy płytami GK, malowanie ścian i sufitów;
10) montaż zadaszenia nad wejściem od strony podwórza;
11) impregnacja więźby drewnianej środkiem grzybobójczym;
12) roboty wodno-kanalizacyjne;
13) roboty elektryczne.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz Przedmiary robót (Załącznik nr 9 do SIWZ).
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego wykonania przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy stanowi załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z przedłożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, a każda jego zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
W harmonogramie Wykonawca ma uwzględnić:
1) etap I - polegający na remoncie pomieszczeń 2,3,4,5,6,7,8,9a,9b na parterze budynku w okresie 02.06.2016 - 30.06.2016. Pozostała część budynku będzie użytkowana.
2) etap II - polegający na remoncie pozostałych pomieszczeń w okresie 01.07.2016 - 31.08.2016. Pomieszczenia wyremontowane na etapie I będą użytkowane.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz przedmiary robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarów robót lub Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności.
Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej, STWiOR oraz przedmiarach robót, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, STWIOR i przedmiarów robót lub Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 334.000,14 zł.
Kody CPV:
451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452610004 (Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453157005 (Instalowanie stacji rozdzielczych)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454210004 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)
Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)
Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
454211414 (Instalowanie przegród)
Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)
Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY JĘDRZEJCZYK
Adres pocztowy wykonawcy: ul. Łomżyńska 2
Miejscowość: Sosnowiec
Kod pocztowy: 41-219
ID województwa: 11
Województwo / kraj: śląskie
Data udzielenie zamówienia: 06/05/2016
Liczba ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert: 1
Szacunkowa wartość zamówienia: 311943,21
Cena wybranej oferty: 290000,00
Cena minimalna: 246038,07
Cena maksymalna: 313081,75
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Podobne przetargi
148727 / 2011-05-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe - Zawiercie (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S relacji Kidów-Przychody-Wierzbica (etap II, III)
162439 / 2014-07-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Siemianowice Śląskie - Siemianowice Śląskie (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Rewitalizacja Terenów Zieleni - Lasek Bytkowski
80004 / 2013-02-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Wodzisław Śląski - Wodzisław Śląski (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim.
419986 / 2012-10-26 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Likwidację obiektów: - Budynek dyrekcji byłej KWK Kleofas w Katowicach - Budynek dobudówki do budynku dyrekcji byłej KWK Kleofas w Katowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą
212117 / 2014-10-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gaszowice - Gaszowice (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Remont boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
113103 / 2010-05-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Renowacja drzwi wewnętrzynych w głównej klatce schodowej wraz z remontem poręcy do budynku oraz renowacja okien w głównej klatce schodowej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
522240 / 2012-12-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Wykonanie robót koniecznych jako dodatkowe, związanych z zadaniem
Rozbudowa I Komisariatu Policji w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 32
224886 / 2008-09-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Rybnik - Rybnik (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Naprawa stropu i dachu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku - Boguszowicach.
246456 / 2008-11-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Będzin (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Wykonanie robót budowlanych: Wymiana wykładziny podłogowej w Oddziale Rehabilitacji oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Czeladzi.
Nr referencyjny:21/PN/2008
241650 / 2013-06-24 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Przebudowa sanitariatów i remont wewnętrznych instalacji sanitarnych
w I/ZUS Jaworzno.
269764 / 2011-09-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych - Chorzów (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na lokal gastronomiczny budynku Chorzowskiego Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3 w Chorzowie - roboty dodatkowe
347870 / 2011-10-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy w Żarnowcu - Żarnowiec (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Odbudowa drogi nr 1769 S Żarnowiec - Charsznica
213937 / 2013-10-15 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Wyższy Urząd Górniczy - Katowice (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku biurowym, będącym siedzibą Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31.
430092 / 2009-12-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Będzin (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Wykonanie robót budowlanych w Oddziale Neurologicznym Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Czeladzi.
317797 / 2010-11-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Racibórz - Racibórz (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Rozbiórka budynku socjalnego wraz z zabezpieczeniem terenu wokół niecek basenu w Raciborzu - Ostrogu
159031 / 2015-11-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - Tarnowskie Góry (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Remont posadzki garażu oraz wymiana nawierzchni podjazdu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzybnicy, Tarnowskie Góry, ul. Kościelna 85
109559 / 2014-05-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich - Katowice (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych
298998 / 2011-09-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Zawiercie (śląskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Wyburzenie budynku - Obrońców Poczty Gdańskiej 32