184206 / 2014-05-30 - Administracja samorządowa / Starostwo Powiatowe (Skarżysko-Kamienna)

Oryginalny toner 400316 Czarny marki Ricoh

Cena: 534.75 PLN

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy Placu Floriańskim w Skarżysku - Kamiennej
na bibliotekę pedagogiczną

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa istniejącego budynku po stołówce szkolnej przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej na potrzeby Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej i sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej - branża budowlana, sanitarna, elektryczna.
2. Opis robót objętych inwestycją znajduje się w Programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
3. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należeć będzie:
1) rzetelne sprawdzenie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności ze stanem faktycznym i przedstawienie opinii na piśmie w celu wykluczenia rozbieżności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym na terenie budowy oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2013.1409 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
2) należyte zapoznanie się z obiektem, w którym będą prowadzone roboty budowlane,
3) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych,
4) przedłożenie przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektora nadzoru, stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją oraz przedłożenia kopii dokumentów uprawnień potwierdzających aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
5) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego przedłożonego przez Wykonawcę robót,
6) bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem robót,
7) każdorazowe opiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
8) uczestniczenie w naradach technicznych, w których udział będą brać przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron,
9) potwierdzanie dokonanych czynności w czasie pobytu na budowie stosownym wpisem do dziennika budowy,
10) zatwierdzanie materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do zastosowania, ocenianie ich zgodności z dokumentacją projektową, a w przypadku propozycji Wykonawcy robót zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych - dokonywanie oceny ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej oraz przekazywanie pisemnej opinii na ten temat Zamawiającemu,
11) sprawowanie kontroli nad realizowanymi robotami w zakresie niezbędnym
do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
12) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora dokumentacji projektowej,
13) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym sprawdzanie i potwierdzanie ilości i wartości faktycznie wykonanych robót,
14) wstrzymywanie robót w przypadku braku możliwości dokonania wpisu w dzienniku budowy oraz w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywanych prac z dokumentacją techniczną,
15) składanie na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego sprawozdań
z postępów robót dotyczących w szczególności zestawień ilości i wartości
realizowanych robót, analizy zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, oceny jakości wykonywanych robót
i występujących głównych problemów,
16) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów robót,
17) nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 184206

Data publikacji: 2014-05-30

Nazwa: Starostwo Powiatowe

Ulica: ul. Konarskiego 20

Numer domu: 20

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Kod pocztowy: 26-110

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3953007

Regon: 29101887500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy Placu Floriańskim w Skarżysku - Kamiennej
na bibliotekę pedagogiczną

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa istniejącego budynku po stołówce szkolnej przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej na potrzeby Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej i sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej - branża budowlana, sanitarna, elektryczna.
2. Opis robót objętych inwestycją znajduje się w Programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
3. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należeć będzie:
1) rzetelne sprawdzenie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności ze stanem faktycznym i przedstawienie opinii na piśmie w celu wykluczenia rozbieżności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym na terenie budowy oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2013.1409 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
2) należyte zapoznanie się z obiektem, w którym będą prowadzone roboty budowlane,
3) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych,
4) przedłożenie przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektora nadzoru, stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją oraz przedłożenia kopii dokumentów uprawnień potwierdzających aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
5) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego przedłożonego przez Wykonawcę robót,
6) bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem robót,
7) każdorazowe opiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
8) uczestniczenie w naradach technicznych, w których udział będą brać przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron,
9) potwierdzanie dokonanych czynności w czasie pobytu na budowie stosownym wpisem do dziennika budowy,
10) zatwierdzanie materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do zastosowania, ocenianie ich zgodności z dokumentacją projektową, a w przypadku propozycji Wykonawcy robót zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych - dokonywanie oceny ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej oraz przekazywanie pisemnej opinii na ten temat Zamawiającemu,
11) sprawowanie kontroli nad realizowanymi robotami w zakresie niezbędnym
do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
12) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora dokumentacji projektowej,
13) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym sprawdzanie i potwierdzanie ilości i wartości faktycznie wykonanych robót,
14) wstrzymywanie robót w przypadku braku możliwości dokonania wpisu w dzienniku budowy oraz w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywanych prac z dokumentacją techniczną,
15) składanie na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego sprawozdań
z postępów robót dotyczących w szczególności zestawień ilości i wartości
realizowanych robót, analizy zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, oceny jakości wykonywanych robót
i występujących głównych problemów,
16) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów robót,
17) nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 3

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/10/2014

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienie wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie usług
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.:
a) co najmniej jedną usługę nadzoru nad robotami w zakresie przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu budynku o wartości robót nie mniejszej niż 350.000 zł brutto - dotyczy zadania nr 1;
b) co najmniej jedną usługę nadzoru nad robotami w zakresie przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu instalacji sanitarnej wewnętrznej o wartości robót nie mniejszej niż 50.000 zł brutto - dotyczy zadania nr 2;
c) co najmniej jedną usługę nadzoru nad robotami w zakresie przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej o wartości robót nie mniejszej niż 250.000 zł brutto - dotyczy zadania nr 3,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz której usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających czy zostały wykonane należycie.
Podane wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej umowy).
Wartości podane w dowodach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonania usług.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego, określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409) lub inne odpowiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności:
a) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - dotyczy zadania nr 1,
b) instalacyjnej dotyczącej instalacji sanitarnych - dotyczy zadania nr 2 ,
c) instalacyjnej dotyczącej instalacji elektrycznych - dotyczy zadania nr 3,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Pełnomocnictwo, jeżeli osoba/y podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić w okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności:
1) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu wykonania nadzorowanych robót,
2) konieczności dokonania zmian adresu, zmian osób reprezentujących strony
umowy itp.
3) wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Kod kryterium cenowe: A

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko - Kamienna

Data składania wniosków, ofert: 09/06/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko - Kamienna - Biuro Obsługi Interesanta

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy Placu Floriańskim w Skarżysku - Kamiennej na bibliotekę pedagogiczną - branża budowlana

Opis:
Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do siwz.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czas: D

Data zakończenia: 15/10/2014

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy Placu Floriańskim w Skarżysku - Kamiennej na bibliotekę pedagogiczną - branża sanitarna

Opis:
Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do siwz.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Data zakończenia: 15/10/2014

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 3

Nazwa:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy Placu Floriańskim w Skarżysku - Kamiennej na bibliotekę pedagogiczną - branża elektryczna

Opis:
Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do siwz.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czas: D

Data zakończenia: 15/10/2014

Kod kryterium cenowe: A

Podobne przetargi