237591 / 2010-09-01 - Administracja samorządowa / Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Racibórz)

Oryginalny toner E30 marki Canon

Cena: 585.48 PLN

Usuwanie skutków powodzi, remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr. 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonanie robót remontowych, tynkarskich, posadzkarskich w pomieszczeniach piwnicznych, usuwanie skutków powodzi.

Zakres robót obejmuje:

a).odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2,
b).naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0,50 m2,
c).tynki renowacyjne z naprawą starych murów; tynki wykonywane ręcznie; dwukrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m2,
d).wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km,
e).wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km krotność = 3,
f).skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach,
g).posadzki cementowe zatarte na gładko gr. 25 mm,
h).posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną,
i).cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 237591

Data publikacji: 2010-09-01

Nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Ulica: ul. Jordana 6

Numer domu: 6

Miejscowość: Racibórz

Kod pocztowy: 47-400

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 32 415 61 95

Numer faxu: 32 415 61 95

Adres strony internetowej: www.bipraciborz.pl

Regon: 27745836500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usuwanie skutków powodzi, remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr. 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonanie robót remontowych, tynkarskich, posadzkarskich w pomieszczeniach piwnicznych, usuwanie skutków powodzi.

Zakres robót obejmuje:

a).odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2,
b).naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0,50 m2,
c).tynki renowacyjne z naprawą starych murów; tynki wykonywane ręcznie; dwukrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m2,
d).wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km,
e).wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km krotność = 3,
f).skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach,
g).posadzki cementowe zatarte na gładko gr. 25 mm,
h).posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną,
i).cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 45

Informacja na temat wadium: 0 PLN

Zaliczka: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1). Zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy:
a). zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,
b). zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,
c). zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót - w tym zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego,
d). zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej pomyłki,
2). Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:
a). możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
- przekazanie terenu budowy
- przekazanie dokumentów budowy
b). możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, wstrzymania i wznowienia robót, ze względu na:
- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń i uzgodnień
- przedłużenie procedury przetargowej,
- uwarunkowania społeczne (petycje, protesty, itp),
- konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
- roboty dodatkowe,
- technologię wykonywania prac,
- zmiany stanu prawnego mającej wpływ na realizację zadania,
- warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,
- niesprzyjające warunki atmosferyczne takie jak : obfite opady śniegu, deszczu, gradu,
- wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie prac,
- działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej.
c). Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3). Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:
a). zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b). obniżenie kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,
c). rezygnacja z wykonania części robót,
d). zmiana spowodowana robotami zamiennymi (wynagrodzenie kosztorysowe).

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bipraciborz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr. 1, ul. Jordana 6, 47-400 Racibórz, pok. 1

Data składania wniosków, ofert: 16/09/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr. 1, ul. Jordana 6, 47-400 Racibórz, pok. 1

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Podobne przetargi