35632 / 2010-02-08 - Administracja samorządowa / Wójt Gminy Dopiewo (Dopiewo)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa i Palędzie w aglomeracji Skórzewo - Palędzie etap I oraz Dąbrowa etap I - Zp/341/1/2010
Opis zamówienia
1.1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej :
a) nad częścią zadania dotyczącą miejscowości Dąbrowa,
b) nad częścią zadania dotyczącą miejscowości Palędzie.
1.2. Do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności określonych dla inspektora nadzoru, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), w tym m.in. :
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonywania robót budowlanych, prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
4) dokonywanie odbiorów częściowych , zwłaszcza robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wszelkich prób technicznych , oraz udział w czynnościach przekazywanie obiektu do użytkowania i eksploatacji,
5) udział w czynnościach przekazania placu budowy, odbioru końcowego oraz gwarancyjnego,
6) stały nadzór nad realizowaną inwestycją, a w szczególności ustalenie stanu zaawansowania robót i zgodności zaawansowania prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym, potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót , oraz informowanie Zamawiającego o usunięciu ewentualnych wad i usterek,
7) współdziałanie z Zamawiającym w zakresie rozliczania inwestycji z wykonawcą robót budowlanych i instytucjami finansującymi inwestycje,
8) pobyt na terenie realizowanej inwestycji z następującą częstotliwością :
- na budowie min. 2 razy w tygodniu ,
- u Zamawiającego min. 1 raz w tygodniu,
- oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych,
- udział w naradach technicznych,
9) informowanie Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących nadzorowanych robót budowlanych, sygnalizowanie o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.
1.3. Wykonawca ma prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz urządzeń technicznych;
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
1.4. Wykonawca nie posiada prawa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności dotyczy to wydawania poleceń wykonywania robót dodatkowych bądź uzupełniających.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 35632
Data publikacji: 2010-02-08
Nazwa: Wójt Gminy Dopiewo
Ulica: ul. Leśna 1c
Numer domu: 1c
Miejscowość: Dopiewo
Kod pocztowy: 62-070
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 0618148331 w 34
Numer faxu: 061 8148092
Adres strony internetowej: www.dopiewo.pl
Regon: 00053588200000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa i Palędzie w aglomeracji Skórzewo - Palędzie etap I oraz Dąbrowa etap I - Zp/341/1/2010
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1.1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej :
a) nad częścią zadania dotyczącą miejscowości Dąbrowa,
b) nad częścią zadania dotyczącą miejscowości Palędzie.
1.2. Do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności określonych dla inspektora nadzoru, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), w tym m.in. :
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonywania robót budowlanych, prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
4) dokonywanie odbiorów częściowych , zwłaszcza robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wszelkich prób technicznych , oraz udział w czynnościach przekazywanie obiektu do użytkowania i eksploatacji,
5) udział w czynnościach przekazania placu budowy, odbioru końcowego oraz gwarancyjnego,
6) stały nadzór nad realizowaną inwestycją, a w szczególności ustalenie stanu zaawansowania robót i zgodności zaawansowania prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym, potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót , oraz informowanie Zamawiającego o usunięciu ewentualnych wad i usterek,
7) współdziałanie z Zamawiającym w zakresie rozliczania inwestycji z wykonawcą robót budowlanych i instytucjami finansującymi inwestycje,
8) pobyt na terenie realizowanej inwestycji z następującą częstotliwością :
- na budowie min. 2 razy w tygodniu ,
- u Zamawiającego min. 1 raz w tygodniu,
- oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych,
- udział w naradach technicznych,
9) informowanie Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących nadzorowanych robót budowlanych, sygnalizowanie o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.
1.3. Wykonawca ma prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz urządzeń technicznych;
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
1.4. Wykonawca nie posiada prawa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności dotyczy to wydawania poleceń wykonywania robót dodatkowych bądź uzupełniających.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres w miesiącach: 8
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawcy muszą udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie pełnienia , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej o dł. min. 6.000,00 mb.
Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać się , że dysponuje lub będzie dysponować osobami wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającymi uprawnienia budowlane :
- min. 1 osobę , która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy,
- min. 1 osobę , która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót drogowych posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy.
Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem załącznika nr 1 do siwz.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Nie
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c , 62-070 Dopiewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, pok. nr 15
Data składania wniosków, ofert: 16/02/2010
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c , 62-070 Dopiewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, pok. nr 5 - Biuro obsługi klienta
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 2. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.3. Zamawiający informuje, że projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa i Palędzie w aglomeracji Skórzewo Uchwałą nr 2615/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2009r. został umieszczony na Liście rezerwowej wniosków preselekcyjnych wybranych do wstępnego dofinansowania dla działania 3.4 Gospodarka wodno - ściekowa w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013..
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Podobne przetargi
173830 / 2015-07-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
część 1 - nad budową stawu melioracyjnego i przebudową rowu WR-6
część 2 - nad budową przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania tłoczni ścieków w miejscowości Chocicza Mała
187398 / 2010-06-29 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie - Ostrzeszów (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wybór zespołu inspektorów nadzoru budowlanego dla inwestycji: Częściowa przebudowa istniejącego budynku szpitala w Ostrzeszowie. Przebudowa oddziału położniczo- noworodkowego - ETAP I-1.
285432 / 2014-08-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przebudowÄ… ul. Batorowskiej w Batorowie
75204 / 2014-03-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania pt. Remont i przebudowa zabytkowego Budynku Szpitala w Chodzieży w ramach projektu pn. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj
188862 / 2009-06-11 - Inny: samorzÄ…dowa instytucja kultury
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Lednogóra (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie w zakresie pełnobranżowym funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu p.n. Rezerwaty Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo.
57731 / 2009-04-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz nadzór nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Topolowej - etap IV
96705 / 2011-03-25 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu Grodziskiego - Grodzisk Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec
113686 / 2013-03-21 - Podmiot prawa publicznego
Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. - Åšroda Wielkopolska (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego , pn: Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą techniczną
181584 / 2014-05-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Obornicki - Oborniki (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Rozbudowa Szpitala w Obornikach. Nadzór inwestorski
192108 / 2015-07-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
nadzór inwestorski nad przebudową i rozbudową istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę i szkołę w Lusówku wraz z zagospodarowanie
177916 / 2012-05-29 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Konstantynowo - Pecna (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową zbiorników małej retencji oraz zastawek piętrzących na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo
365250 / 2013-09-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową dróg w Gminie Tarnowo Podgórne
298604 / 2013-07-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania przebudowa ulicy Morelowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Przeźmierowie
93707 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad rozbudową budynku Zespołu Szkół w
Otocznej wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ…
114337 / 2011-04-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Kaźmierz - Kaźmierz (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pod nazwą: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz-Kiączyn) - etap I
140821 / 2010-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Suchy Las - Suchy Las (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie, gmina Suchy Las
81083 / 2011-03-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Dopiewo - Dopiewo (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Zp/341/1/2011 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy szkoły w Dąbrówce wraz z salą gimnastyczną , zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą zewnętrzną
94804 / 2013-03-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åšmigiel - Åšmigiel (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - INSPEKTOR NADZORU
143776 / 2015-06-15 - Inny: spółka prawa handlowego z jednoosobowym udziałem jst.
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. - Siedlec (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grójec Mały wraz z przepompownią ścieków P2 - uzupełnienie budowy
259552 / 2014-08-04 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu Grodziskiego - Grodzisk Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim
471656 / 2012-11-26 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
PGL LP - Nadleśnictwo Lipka - Lipka (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego dla Nadleśnictwa Lipka nad robotami budowlanymi związanymi z remontem połączonym z modernizacją dojazdu pożarowego w leśnictwie Dzierżążnia
95956 / 2010-04-07 - Podmiot prawa publicznego
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Przemienienia Pańskiego Akademii Medycznej - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych nad zadaniami inwestycyjnymi i remontami, robót elektrycznych nad zadaniami inwestycyjnymi i remontami, robót instalacyjnych wod-kan, c.o. wentylacji, klimatyzacji oraz gazów medycznych we wszystkich obiektach szpitala
328056 / 2012-09-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa nadzoru inwestorskiego
185908 / 2014-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budową, przebudową, remontami oświetlenia ulicznego w 2014 roku
320433 / 2011-12-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa nadzoru inwestorskiego w ramach robót remontowo-konserwatoskich na obiekcie przy ul. Młyńskiej 11a w Poznaniu
87700 / 2014-03-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00023.2013
74380 / 2014-03-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00023.2013