155138 / 2012-05-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego (Radom)

Oryginalny dwupak tonerów CF287X (HP 87X) Czarny Wydajny marki Hewlett Packard

Cena: 2127.90 PLN

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1.

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1.
W ramach usługi należy :
a) zapewnić kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami:
- konstrukcyjno budowlanymi,
- instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
b) Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród inspektorów nadzoru jako koordynatora ich czynności na budowie.
2. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru wynika z art.25 i26 ustawy z dnia 7lipca 1994r-Prawo budowlane (tekst jednolity : DZ.U. z 2010r Nr 243 , poz. 1623 z późn.zm.) i będzie obejmował w szczególności:
- udział w przekazaniu obiektu do realizacji
- udział w naradach technicznych
- kontrola zaleceń wpisanych do dziennika budowy
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
- żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwych
robót, w przypadku gdy kontynuacja mogłaby spowodować zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych i technologicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych ,przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych branżowych, odbiorze końcowym i w przekazaniu obiektu do użytkowania, udział w odbiorze ostatecznym.
- potwierdzanie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy
- przekładanie inwestorowi pisemnych miesięcznych raportów z postępu prac i o zgodności postępu prac z ustalonym harmonogramem
- Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy na każde pisemne uzasadnione wezwanie Zamawiającego / fax, e-mail / oraz bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone.
3. Usługa będzie wykonywana przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego.
W okresie gwarancyjnym od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca będzie uczestniczył w miarę potrzeb w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek.
4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do kontrolowania rozliczeń budowy
5. Krótki opis realizowanego zadania inwestycyjnego :
Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Teren objęty jest ochroną konserwatorską. Działki, na których zlokalizowany jest przedmiot zamówienia należą do Miasta na prawach powiatu - RADOM, przekazanych w nieodpłatne użytkowanie szpitalowi. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem działki w obrębie ewidencyjnym V i IX ARK 83 i 84 :
- dz. nr 3/7 położona w Radomiu przy ul. Tochtermana 1 o powierzchni 60 815 m2;
- dz. nr 3/4 położona w Radomiu przy ul. Tochtermana 1 o powierzchni 624 m2;
- dz. nr 1/3 położona w Radomiu przy ul. Tochtermana 1 o powierzchni 1721 m2;
- dz. nr 3/6 położona w Radomiu przy ul. Tochtermana 1 o powierzchni 1722 m2;
- dz. nr 74/8 położona w Radomiu przy ul. Lekarskiej 4 o powierzchni 3307 m2;
-dz. nr 9/2 położona w Radomiu przy ul. Narutowicza 20 o powierzchni 255 m2;

Stan istniejący:
Istniejąca kotłownia parowo-wodna opalana jest gazem lub olejem opałowym. Produkowana w niej para technologiczna jest dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz dla potrzeb sterylizacji, kuchni, dezynfekcji. Para wytwarzana jest w dwóch kotłach o mocy 980 kW każdy. Czynnik grzewczy służący do ogrzewania Szpitala produkowany jest przez dwa kotły o mocy 1750 kW każdy. Opał podstawowy stanowi gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 dostarczany z sieci zewnętrznej. Paliwo rezerwowe to olej opałowy lekki, magazynowany w 2 zbiornikach o poj. 50 m3 każdy.
Sieć cieplna (para technologiczna i c.o.) na terenie Szpitala budowana była odcinkami w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych. Sieć tradycyjna (rury stalowe w izolacji tradycyjnej) o średnicy od DN50 do DN300 poprowadzona w podziemnych kanałach betonowych i tunelach komunikacyjnych.
Część istniejących węzłów cieplnych w obiektach szpitala jest wykonana wg starych technologii nie uwzględniających oszczędności energii.

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:
1.Przebudowę kotłowni w tym m.in. wymianę istniejących kotłów , wymianę armatury i automatyki, instalacje elektryczne, dostosowanie uszkodzonych zbiorników olejowych o poj. 50m3 do technologii dwupłaszczowej,
2.Przebudowę sieci ciepłowniczej i pary technologicznej
3.Przebudowę węzła cieplnego pod kuchnią w budynku głównym wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych ( w tym wymiana stropu)
4.Przebudowę węzła cieplnego laboratorium i zwierzęciarnia w budynkach laboratorium i zwierzęciarni (warsztaty) wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych
5.Modernizacja węzła cieplnego dziecięcy przy budynku poradni gruźlicy wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych
6.Modernizacja węzła cieplnego ginekologia w budynku pawilonu ginekologicznego wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych
7.Modernizacja węzła cieplnego pawilon przy budynku pawilon wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych
8.Przebudowę węzła cieplnego lekarska w budynku przychodni ul.Lekarska wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych
Do wglądu w siedzibie Zamawiającego dokumentacja projektowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 155138

Data publikacji: 2012-05-15

Nazwa:
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego

Ulica: ul. Tochtermana 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Radom

Kod pocztowy: 26-610

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 048 3615285, 3615284

Numer faxu: 048 3615213

Adres strony internetowej: www.szpital.radom.pl

Regon: 00031508600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1.
W ramach usługi należy :
a) zapewnić kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami:
- konstrukcyjno budowlanymi,
- instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
b) Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród inspektorów nadzoru jako koordynatora ich czynności na budowie.
2. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru wynika z art.25 i26 ustawy z dnia 7lipca 1994r-Prawo budowlane (tekst jednolity : DZ.U. z 2010r Nr 243 , poz. 1623 z późn.zm.) i będzie obejmował w szczególności:
- udział w przekazaniu obiektu do realizacji
- udział w naradach technicznych
- kontrola zaleceń wpisanych do dziennika budowy
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
- żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwych
robót, w przypadku gdy kontynuacja mogłaby spowodować zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych i technologicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych ,przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych branżowych, odbiorze końcowym i w przekazaniu obiektu do użytkowania, udział w odbiorze ostatecznym.
- potwierdzanie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy
- przekładanie inwestorowi pisemnych miesięcznych raportów z postępu prac i o zgodności postępu prac z ustalonym harmonogramem
- Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy na każde pisemne uzasadnione wezwanie Zamawiającego / fax, e-mail / oraz bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone.
3. Usługa będzie wykonywana przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego.
W okresie gwarancyjnym od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca będzie uczestniczył w miarę potrzeb w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek.
4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do kontrolowania rozliczeń budowy
5. Krótki opis realizowanego zadania inwestycyjnego :
Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Teren objęty jest ochroną konserwatorską. Działki, na których zlokalizowany jest przedmiot zamówienia należą do Miasta na prawach powiatu - RADOM, przekazanych w nieodpłatne użytkowanie szpitalowi. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem działki w obrębie ewidencyjnym V i IX ARK 83 i 84 :
- dz. nr 3/7 położona w Radomiu przy ul. Tochtermana 1 o powierzchni 60 815 m2;
- dz. nr 3/4 położona w Radomiu przy ul. Tochtermana 1 o powierzchni 624 m2;
- dz. nr 1/3 położona w Radomiu przy ul. Tochtermana 1 o powierzchni 1721 m2;
- dz. nr 3/6 położona w Radomiu przy ul. Tochtermana 1 o powierzchni 1722 m2;
- dz. nr 74/8 położona w Radomiu przy ul. Lekarskiej 4 o powierzchni 3307 m2;
-dz. nr 9/2 położona w Radomiu przy ul. Narutowicza 20 o powierzchni 255 m2;

Stan istniejący:
Istniejąca kotłownia parowo-wodna opalana jest gazem lub olejem opałowym. Produkowana w niej para technologiczna jest dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz dla potrzeb sterylizacji, kuchni, dezynfekcji. Para wytwarzana jest w dwóch kotłach o mocy 980 kW każdy. Czynnik grzewczy służący do ogrzewania Szpitala produkowany jest przez dwa kotły o mocy 1750 kW każdy. Opał podstawowy stanowi gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 dostarczany z sieci zewnętrznej. Paliwo rezerwowe to olej opałowy lekki, magazynowany w 2 zbiornikach o poj. 50 m3 każdy.
Sieć cieplna (para technologiczna i c.o.) na terenie Szpitala budowana była odcinkami w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych. Sieć tradycyjna (rury stalowe w izolacji tradycyjnej) o średnicy od DN50 do DN300 poprowadzona w podziemnych kanałach betonowych i tunelach komunikacyjnych.
Część istniejących węzłów cieplnych w obiektach szpitala jest wykonana wg starych technologii nie uwzględniających oszczędności energii.

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:
1.Przebudowę kotłowni w tym m.in. wymianę istniejących kotłów , wymianę armatury i automatyki, instalacje elektryczne, dostosowanie uszkodzonych zbiorników olejowych o poj. 50m3 do technologii dwupłaszczowej,
2.Przebudowę sieci ciepłowniczej i pary technologicznej
3.Przebudowę węzła cieplnego pod kuchnią w budynku głównym wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych ( w tym wymiana stropu)
4.Przebudowę węzła cieplnego laboratorium i zwierzęciarnia w budynkach laboratorium i zwierzęciarni (warsztaty) wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych
5.Modernizacja węzła cieplnego dziecięcy przy budynku poradni gruźlicy wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych
6.Modernizacja węzła cieplnego ginekologia w budynku pawilonu ginekologicznego wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych
7.Modernizacja węzła cieplnego pawilon przy budynku pawilon wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych
8.Przebudowę węzła cieplnego lekarska w budynku przychodni ul.Lekarska wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych
Do wglądu w siedzibie Zamawiającego dokumentacja projektowa.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: nie dotyczy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej,
b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
lub
osobami o określonej działalności uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r, nr 63 poz. 394) w/w zakresie.
Uwaga!
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, ( art.12a ustawy Prawo Budowlane) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabywanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz.394)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek
określony powyżej spełniają łącznie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według metody spełnia /nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna: nie dotyczy

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

inne_dokumenty:
1. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty tj. 1) Wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej - które mogą być złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
lub
2) Pełnomocnictwo -w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów owystępujących wspólnie kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
3. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.szpital.radom.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Radomski Szpital Specjalsityczny
Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia
26-600 Radom, ul. Lekarska 4, pok. 313

Data składania wniosków, ofert: 23/05/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Radomski Szpital Specjalsityczny
Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia
26-600 Radom, ul. Lekarska 4, pok. 313

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Potencjał techniczny: nie dotyczy

Okres w miesiącach: 14

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w następujących okolicznościach:
a) zmiana wynagrodzenia Zleceniobiorcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;
b) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
c) zmiany kluczowego personelu wymienionego w Ofercie Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:
Zamówienie w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn (Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej dot. Teatru Powszechnego, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz PSP nr 3, PSP nr 24 wraz z LO nr VII i PG nr 3 w Radomiu) ze środków NFOŚiGW).

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Podobne przetargi