285478 / 2014-08-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Oryginalny toner 1710362004 Żółty marki Minolta

Cena: 1259.21 PLN

Wydzielenie pomieszczeń oraz roboty remontowo - konserwatorskie
w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi

Opis zamówienia

Wydzielenie pomieszczeń w suterenie oraz roboty remontowo - konserwatorskie w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5. Malowanie pomieszczenia biurowego nr. 14 w budynku rodzinnego ośrodka dydaktycznego, ul. Tokarska 7. Likwidacja tablic na piętrach w holach naprzeciwko klatki głównej w budynku sądu (bud. A). Zabudowa przestrzeni wnęk korytarza Sądu Okręgowego w Łodzi, ul. Narutowicza 64 pom. 2.2 wraz z instalacjami

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 285478

Data publikacji: 2014-08-27

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wydzielenie pomieszczeń oraz roboty remontowo - konserwatorskie
w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Wydzielenie pomieszczeń w suterenie oraz roboty remontowo - konserwatorskie w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5. Malowanie pomieszczenia biurowego nr. 14 w budynku rodzinnego ośrodka dydaktycznego, ul. Tokarska 7. Likwidacja tablic na piętrach w holach naprzeciwko klatki głównej w budynku sądu (bud. A). Zabudowa przestrzeni wnęk korytarza Sądu Okręgowego w Łodzi, ul. Narutowicza 64 pom. 2.2 wraz z instalacjami

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453200006 (Roboty izolacyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452626007 (Różne specjalne roboty budowlane)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 12/12/2014

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: oświadczenie o spełnianiu warunków

Wiedza i doświadczenie:
oświadczenie o spełnianiu warunków oraz wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Warunek zostanie spełniony po wykazaniu umowy na roboty remontowo-modernizacyjne (każda z nich wykonana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy) o łącznej wartości nie mniejszej niż 300000 złotych

Potencjał techniczny: oświadczenie o spełnianiu warunków

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
oświadczenie o spełnianiu warunków oraz Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia na kierownika budowy (lub innego funkcyjnego dla tej budowy) pracownika posiadającego kwalifikacje o których mowa w § 24 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. ( Dz.U. nr 165 poz.987 ze zm.).

Sytuacja ekonomiczna:
oświadczenie o spełnianiu warunków oraz wykonawcy wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

inne_dokumenty:
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze; w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania przedmiotu umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców na pisemny wniosek Wykonawcy
d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej lub decyzji administracyjnej związanej z przedmiotem Umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy
3. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem placu budowy,
dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez
osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.
- zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi
proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c.
4. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach:
a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót,
b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
5. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy z wyjątkiem pkt.2 d

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
Postępowanie prowadzi:
Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych

Data składania wniosków, ofert: 11/09/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
BIURO PODAWCZE

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi