76262 / 2011-04-13 - Administracja samorządowa / Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie (Tarnów)

Wykonanie usług projektowych dla zadania pn:

Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Hubenickiego w km km 0+000 - 12+570 gm. Gręboszów, Żabno

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych dla zadania pn:
Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Hubenickiego w km km 0+000 - 12+570 gm. Gręboszów, Żabno

1.1. Usługi projektowe obejmują:
Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Hubenickiego w km 0+000 - 12+570 gm. Gręboszów, Żabno wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

1.2. Zakres dokumentacji:
- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi - 5 egz.
- projekt wykonawczy - 5 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
- przedmiar robót - 2 egz.
- kosztorys inwestorski - 1 egz.
- operat wodnoprawny - 3 egz.
- dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji na wycinkę drzew - 3 egz.
- aktualne wypisy z geodezyjnego rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencji gruntów niezbędnych do zajęcia stałego i czasowego w celu realizacji zaprojektowanych robót (z uwzględnieniem dojazdu) - 2 egz.
- operat szacunkowy wartości gruntu wraz ze składnikami majątkowymi - 4 egz.
- uzyskanie niezbędnych zgód właścicieli na wejście w teren w celu realizacji zaprojektowanych robót (z uwzględnieniem dojazdu) - 2 egz.
- komplet wymaganych prawem uzgodnień z zakresu ochrony środowiska (W przypadku jeśli teren objęty projektem nie koliduje z obszarami chronionymi lub wymagającymi uzgodnień pod względem ochrony środowiska należy do dokumentacji załączyć oświadczenie zawierające szczegółową informację na ten temat) - 1 egz.
- komplet wymaganych prawem decyzji w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa pozwolenie na budowę itp. niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę - po 1 egz.
- wniosek o pozwolenie na budowę z potwierdzeniem złożenia - 1 egz.
- komplet wymaganych prawem zgłoszeń dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (jeśli wystąpią) - po 1 egz.

Dodatkowo 1 egz. kopii dokumentacji należy przekazać w wersji elektronicznej poprzez zapisanie na płycie CD skanu dokumentacji w formacie PDF (*pdf) z podziałem na oddzielne pliki dla każdego elementu dokumentacji, np. projekt budowlany, operat wodnoprawny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, itp.

1.3. Założenia projektowe:
- Projekty należy opracować zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wodnego, aktualnie obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi i normami,
- Przy projektowaniu uwzględnić zapisy zawarte w Koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Hubenickiego w km 0+000 - 12+570 w msc. Hubenice, gm. Gręboszów Wariant II opracowanej w 2010 r. przez HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o.

1.4. Wzór umowy przewiduje również zapis, że Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny dokumentacji będącej przedmiotem umowy:
- konsultować i uzgadniać z Zamawiającym opracowywany projekt oraz na żądanie Zamawiającego brać udział w Radach Technicznych,
- aktualizować na żądanie Zamawiającego kosztorys inwestorski przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej,
- sprawować nadzór autorski podczas realizacji robót na podstawie prac projektowych objętych niniejszą umową, zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane.
- Wykonawca jest zobowiązany do reprezentowania Inwestora w postępowaniu administracyjnym do momentu uzyskania decyzji Pozwolenie na budowę.

Prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 13.03. 1995 roku poz. 133).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 76262

Data publikacji: 2011-04-13

Nazwa:
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie

Ulica: ul. Ostrogskich 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Tarnów

Kod pocztowy: 33-100

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 014 6376922

Numer faxu: 014 6376913

Regon: 00057754400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług projektowych dla zadania pn:

Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Hubenickiego w km km 0+000 - 12+570 gm. Gręboszów, Żabno

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych dla zadania pn:
Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Hubenickiego w km km 0+000 - 12+570 gm. Gręboszów, Żabno

1.1. Usługi projektowe obejmują:
Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Hubenickiego w km 0+000 - 12+570 gm. Gręboszów, Żabno wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

1.2. Zakres dokumentacji:
- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi - 5 egz.
- projekt wykonawczy - 5 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
- przedmiar robót - 2 egz.
- kosztorys inwestorski - 1 egz.
- operat wodnoprawny - 3 egz.
- dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji na wycinkę drzew - 3 egz.
- aktualne wypisy z geodezyjnego rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencji gruntów niezbędnych do zajęcia stałego i czasowego w celu realizacji zaprojektowanych robót (z uwzględnieniem dojazdu) - 2 egz.
- operat szacunkowy wartości gruntu wraz ze składnikami majątkowymi - 4 egz.
- uzyskanie niezbędnych zgód właścicieli na wejście w teren w celu realizacji zaprojektowanych robót (z uwzględnieniem dojazdu) - 2 egz.
- komplet wymaganych prawem uzgodnień z zakresu ochrony środowiska (W przypadku jeśli teren objęty projektem nie koliduje z obszarami chronionymi lub wymagającymi uzgodnień pod względem ochrony środowiska należy do dokumentacji załączyć oświadczenie zawierające szczegółową informację na ten temat) - 1 egz.
- komplet wymaganych prawem decyzji w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa pozwolenie na budowę itp. niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę - po 1 egz.
- wniosek o pozwolenie na budowę z potwierdzeniem złożenia - 1 egz.
- komplet wymaganych prawem zgłoszeń dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (jeśli wystąpią) - po 1 egz.

Dodatkowo 1 egz. kopii dokumentacji należy przekazać w wersji elektronicznej poprzez zapisanie na płycie CD skanu dokumentacji w formacie PDF (*pdf) z podziałem na oddzielne pliki dla każdego elementu dokumentacji, np. projekt budowlany, operat wodnoprawny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, itp.

1.3. Założenia projektowe:
- Projekty należy opracować zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wodnego, aktualnie obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi i normami,
- Przy projektowaniu uwzględnić zapisy zawarte w Koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Hubenickiego w km 0+000 - 12+570 w msc. Hubenice, gm. Gręboszów Wariant II opracowanej w 2010 r. przez HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o.

1.4. Wzór umowy przewiduje również zapis, że Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny dokumentacji będącej przedmiotem umowy:
- konsultować i uzgadniać z Zamawiającym opracowywany projekt oraz na żądanie Zamawiającego brać udział w Radach Technicznych,
- aktualizować na żądanie Zamawiającego kosztorys inwestorski przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej,
- sprawować nadzór autorski podczas realizacji robót na podstawie prac projektowych objętych niniejszą umową, zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane.
- Wykonawca jest zobowiązany do reprezentowania Inwestora w postępowaniu administracyjnym do momentu uzyskania decyzji Pozwolenie na budowę.

Prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 13.03. 1995 roku poz. 133).

Kody CPV:
713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2011

Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 3 000 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

1.1. Wadium winno być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r. z późn. zmianami)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego: KREDYT BANK PBI S.A. II O / KRAKÓW nr konta 70 1500 1487 1214 8003 1851 0000.
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie ul. Ostrogskich 5 sekretariat ( I piętro ).
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
1.2 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
- być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
-zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a i/lub 5 Ustawy.
- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - obejmować zobowiązania gwaranta (poręczyciela) z tytułów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań określonych w art. 46 ust.4a i /lub ust. 5 Ustawy każdego z tych wykonawców
- okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę projektową (potwierdzoną dokumentami, że usługa ta została prawidłowo ukończona) odpowiadającą swoim rodzajem i wartością (wartość nie mniejsza niż 100 000 zł) usługą stanowiącym przedmiot zamówienia.
Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uznaje usługi projektowe w zakresie regulacji lub zabezpieczenia rzek lub potoków.

Potencjał techniczny:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), a w szczególności:
- osobę na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle hydrotechniczne lub specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji obiekty budowlane melioracji lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum stanowiącą wartość złożonej oferty.

Sprawozdanie finansowe w całości: Nie

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 3

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 8: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty: nie dotyczy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Nie przewiduje się wzrostu ceny przedstawionej w ofercie, jak również możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację za wyjątkiem stawki podatku VAT, którego zmiana następuje z mocy prawa.
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa wyłącznie w przypadku:
-zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ na harmonogram.
3.Dopuszcza się zmianę treści umowy zawartej z Wykonawcą tylko w następujących przypadkach:
-zmiany kluczowego personelu wykonawcy, zamawiającego lub podwykonawcy, w wypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze pełnienie tych funkcji,
-zmiany w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w trakcie realizacji zamówienia.
-zmiany kont bankowych,
-wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
-zmiany podatku VAT, która następuje z mocy prawa,
-obniżenia wynagrodzenia,
- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
- zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - dopuszcza się możliwość wprowadzania innych, nieistotnych, zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
W siedzibie zamawiającego w Inspektoracie Rejonowym w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, pok. nr 16.

Data składania wniosków, ofert: 27/04/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
w siedzibie MZMiUW w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5, w sekretariacie pok. nr 9.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi